Download Word gratuito • Edite on-line • Salve e compartilhe com Drive • Exporte para PDF
Um acordo de gerenciamento de projeto é um contrato formal que estrutura a relação entre um proprietário (dono da obra ou empreendimento) e um gerente de projeto (profissional ou empresa responsável pela supervisão e coordenação). O modelo define claramente quem faz o quê, quando, a que custo e sob que condições. É particularmente essencial em obras de construção, reforma ou instalação de equipamento, onde coordenar múltiplos empreiteiros, fornecedores e profissionais exige visão centralizada. O documento é editável em Word, personalizável com datas, valores e nomes específicos do seu projeto, e pode ser exportado em PDF para assinatura. Garante que o gerente atua de forma independente, coordenando todas as atividades desde planejamento até conclusão e entrega da obra.
Sem um acordo claro, surgem conflitos sobre responsabilidades. Por exemplo: quem aprova mudanças no projeto? Quem paga se surgem custos extras? Quanto tempo o gerente pode gastar? O risco é que o projeto atrase, custos explodam, qualidade caia, ou o gerente abandone responsabilidades. Um acordo bem redigido protege ambas as partes: define as obrigações do gerente (planejamento, coordenação, supervisão, monitoramento), estabelece limites de orçamento que não podem ser excedidos sem aprovação escrita, fixa prazos (data de entrega) com clareza sobre o que é construção versus design, estrutura como serviços adicionais são cobrados (por hora, com aprovação prévia), e cria mecanismo para resolução de disputas. Também legitima a autoridade do gerente junto a contratados e fornecedores, já que demonstra mandato explícito do proprietário. Para obras de qualquer tamanho ou complexidade, este documento é proteção legal e operacional indispensável.
| Se sua situação é… | Use este modelo |
|---|---|
| Contratação de gerente para projeto de habitação ou apartamentos | Obra residencial |
| Gerenciamento de projeto em edifício, loja ou espaço comercial | Obra comercial |
| Supervisor de construção de infraestruturas públicas ou privadas | Projeto de infraestrutura |
| Gerente para supervisionar reabilitação ou ampliação existente | Reforma ou remodelação |
| Gerente responsável por design, planejamento e execução completa | Gerenciamento integral |
| Gerente que supervisiona apenas fase de construção ou instalação | Supervisão parcial |
Por que importa: Torna o contrato ambíguo e potencialmente inexecutável, levando a disputas sobre quando começou ou qual é o preço.
Fix: Preencha todos os campos antes de assinar; use 'a ser determinado' apenas se tiver cláusula de revisão posterior.
Por que importa: Causa confusão sobre quanto o proprietário vai realmente gastar e se o gerente pode cobrar extras.
Fix: Liste claramente no Inventário B quais custos são reembolsáveis (viagens, impressões) versus incluídos na taxa.
Por que importa: Força o gerente a cumprir cronograma impossível ou gera atraso com disputa sobre responsabilidade.
Fix: Defina datas factíveis; inclua mecanismo para ajustar prazos se eventos externos (chuva, aprovações) atrasarem.
Por que importa: Cria vácuo de autoridade — ninguém pode tomar decisões rapidamente ou fiscalizar cumprimento.
Fix: Nomeie pessoas específicas e deixe clara sua autoridade para aprovar, rejeitar ou solicitar mudanças.
Por que importa: Permite que o escopo cresça sem controle ou que mudanças sejam feitas sem compensação ao gerente.
Fix: Insira cláusula exigindo aprovação escrita para qualquer alteração, com impacto em prazo e custo.
Por que importa: Se houver acidente, defeito ou disputa, não há mecanismo claro para resolução ou proteção.
Fix: Adicione disposições sobre mediação, arbitragem, seguro de obra e responsabilidade civil conforme aplicável.
Em linguagem simples: Identifica o proprietário e o gerente de projeto, locais da sede de cada um e data de início do acordo.
Este Acordo de Gerência de Projeto é efetivo em [DATA], ENTRE: [NOME DA COMPANHIA] (o 'Dono'), com sede em [SEU ENDEREÇO COMPLETO] E: [NOME DA COMPANHIA] (o 'Gerente'), com sede em [ENDEREÇO COMPLETO].
Erro comum: Deixar datas em branco ou não identificar claramente qual entidade é o proprietário e qual é o gerente.
Em linguagem simples: Descreve o terreno, a construção planeada, o equipamento a instalar e a data-alvo de conclusão.
O Dono planeja adquirir um terreno para estabelecer ali um [ESPECIFICAR], a ser completado em [DATA], localizado no setor [ESPECIFICAR].
Erro comum: Ser vago sobre o escopo da obra ou não especificar claramente a localização e tipo de construção.
Em linguagem simples: Define termos essenciais como aprovação, orçamento, prazos, custos reembolsáveis e responsabilidades de cada função.
Aprovação significa a prévia aprovação do Dono dada por escrito, ou verbalmente seguida de confirmação escrita.
Erro comum: Usar termos-chave sem defini-los, causando interpretações conflitantes durante a execução.
Em linguagem simples: Especifica que o gerente é responsável pelo planejamento, coordenação, supervisão e monitoramento de todas as atividades do projeto.
O Gerente será obrigado a oferecer todos os serviços e pessoal requerido para gerência do Projeto, incluindo planejamento, coordenação, supervisão e monitoramento até a entrega final.
Erro comum: Não delinear claramente quais tarefas são de responsabilidade do gerente versus do proprietário ou contratados.
Em linguagem simples: Descreve as atividades de preparação, como estabelecimento do programa, aprovações e planejamento inicial.
O Gerente estabelecerá o Programa, obterá aprovação e certificará de que seja cumprido durante toda a execução.
Erro comum: Omitir quem é responsável por obter aprovações regulatórias e qual é o cronograma para cada fase preliminar.
Em linguagem simples: Define o valor pago ao gerente pelos serviços prestados, incluindo salários, benefícios e despesas.
O Gerente receberá taxas no valor de [QUANTIA], que não pode exceder este limite, incluindo todos os salários, benefícios e despesas necessárias.
Erro comum: Não especificar se as taxas incluem ou excluem custos reembolsáveis, ou deixar valor em branco.
Em linguagem simples: Estabelece como serão cobrados trabalhos solicitados fora do escopo original, geralmente por hora.
Serviços adicionais solicitados pelo Dono serão cobrados em [QUANTIA] por hora, exclusivamente pelo Representante do Gerente.
Erro comum: Não prever mecanismo para cobrar trabalho extra, levando a disputas sobre serviços fora do escopo.
Em linguagem simples: Nomeia o profissional específico que atuará como gestor do projeto no dia a dia com total autoridade em nome do gerente.
O Representante do Gerente é [NOME DO INDIVIDUO], com total autoridade para agir a favor do Gerente e disponível permanentemente para dúvidas do Projeto.
Erro comum: Deixar este campo em branco ou não deixar claro qual pessoa específica terá autoridade decisória.
Em linguagem simples: Define o orçamento total verificado pelo gerente, o plano de custos por unidade, e o que entra nos custos de construção.
O Orçamento de Construção será verificado e recomendado pelo Gerente e aprovado pelo Dono, incluindo todos os pagamentos a contratados e custos de serviços públicos.
Erro comum: Não diferençar entre custo total permitido e custos reembolsáveis, causando confusão sobre limites.
Em linguagem simples: Exige que o gerente prepare um cronograma detalhado mostrando fases, atividades críticas e interdependências.
O Plano Mestre incluirá gráfico de barras mostrando cada estágio da construção mensalmente, identificando atividades críticas e incidências que afetem o desenvolvimento.
Erro comum: Aceitar cronogramas genéricos sem detalhe de atividades críticas ou sem identificar pontos de risco.
Em linguagem simples: Especifica a data-alvo para conclusão da construção e do design do local.
Data de Entrega: [DATA EFETIVA] para a construção e [DATA EFETIVA] para o design do local.
Erro comum: Deixar datas vagas ou não diferenciar entre conclusão de construção e conclusão de design/paisagismo.
Preencha o nome completo, endereço e jurisdição tanto do proprietário como do gerente de projeto. Verifique que ambos são pessoas jurídicas validadas.
💡 Confirme CNPJs/NIFs e endereços atualizados antes de assinar.
Defina claramente a localização do terreno, tipo de construção (residencial, comercial, industrial), equipamento a instalar e data-alvo de conclusão.
💡 Anexe planta ou descrição técnica do projeto para evitar interpretações divergentes.
Calcule o orçamento de construção total, as taxas de gerenciamento e quais custos são reembolsáveis. Fixe um limite máximo que não pode ser excedido.
💡 Consulte profissional de construção para estimar custos realistas da obra e margem de gerenciamento.
Indique o nome completo do profissional que será responsável pelo dia a dia do projeto com autoridade de decisão.
💡 Certifique-se que esta pessoa tem qualificações técnicas apropriadas (engenharia, arquitetura ou gestão).
Prepare ou solicite ao gerente que prepare um plano mestre com gráfico de barras mostrando fases, duração de cada etapa e atividades críticas.
💡 Inclua prazos para aprovações regulatórias e entregas de fornecedores, não apenas construção.
Revise a seção de serviços oferecidos e confirme que cobre todas as fases necessárias (preliminar, construção, conclusão) conforme seu projeto.
💡 Se o projeto é complexo, liste fases específicas ou anexe diagrama de responsabilidades.
Dado que é um contrato com obrigações legais, recomenda-se revisão por advogado especializado em construção antes da assinatura.
💡 Inclua cláusulas sobre resolução de disputas, responsabilidades civis e seguro, se aplicável.
Este acordo é entre o proprietário e o gerente do projeto (supervisor, gestor), enquanto o contrato de empreiteiro é entre o proprietário e a empresa que executa a obra. O gerente coordena múltiplos empreiteiros; o empreiteiro executa trabalho específico. Este acordo define gerenciamento, supervisão e coordenação; não execução de obra.
São despesas específicas que o gerente incorre para o projeto e passa para o proprietário além da taxa de gerenciamento. Exemplos: viagens do site, cópias, certificações, materiais de teste. Devem estar listados no Inventário B como pré-aprovados. Custos não previstos requerem aprovação prévia.
Sim. É recomendado adaptar todos os campos em branco e revisar as cláusulas conforme seu projeto específico. Recomenda-se consulta com advogado especializado em construção para validar termos legais na sua jurisdição.
É o representante do proprietário nomeado no contrato com autoridade para interpretar o contrato, coordenar serviços, exigir conformidade e aprovar alterações. Pode ser o próprio proprietário, sócio, ou profissional designado (engenheiro, arquiteto). Deve estar disponível regularmente para comunicação com o gerente.
O contrato deve incluir cláusula sobre atrasos (causas de força maior, responsabilidade, multas). Se não está claro, você pode: (1) concordar por escrito em extensão; (2) invocar cláusula de breach se o gerente é responsável; (3) procurar mediação conforme mecanismo do contrato. Recomenda-se manter registros de comunicação sobre razões do atraso.
Só se o contrato permitir ou se o gerente violar termos significativos. Recomenda-se incluir cláusula de encerramento que especifique: aviso prévio necessário, compensação por trabalho feito, e transferência de responsabilidades. Sem tal cláusula, encerramento pode gerar disputa.
O contrato lista que a taxa inclui salários, benefícios, gastos do representante do gerente, e honorários de profissionais pagos pelo gerente. NÃO inclui custos de construção (empreiteiros), materiais, ou custos reembolsáveis. Sua interpretação deverá estar clara no Inventário detalhado.
Durará desde a data de assinatura até um ano após a aceitação final dos certificados de conclusão e comissionamento (testes finais). Isso garante que o gerente continua responsável por defeitos e ajustes durante esse período adicional de garantia.
O contrato de empreiteiro é entre proprietário e empresa executora de obra específica. Este acordo é entre proprietário e gerente (supervisor). O gerente coordena múltiplos empreiteiros e supervisiona a obra; o empreiteiro executa trabalho definido. Ambos são necessários em projetos maiores: empreiteiro faz o trabalho, gerente coordena e fiscaliza qualidade.
Uma proposta é menos formal, geralmente descreve escopo e preço de forma resumida. Este acordo é documento formal e vinculativo que define direitos, deveres, prazos, aprovações, modificações e resolução de conflitos. Use uma proposta para aceitar o trabalho; use este acordo para documentar a relação legal completa.
MOU é documento preliminar e não vinculativo que expressa intenção. Este acordo é contrato completo e executável. MOU é apropriado quando os detalhes ainda estão sendo negociados; use este acordo quando escopo, prazo, orçamento e responsabilidades já estão definidos e prontos para compromisso legal.
Contrato de compra é entre proprietário/obra e fornecedor de materiais ou equipamentos. Este acordo é entre proprietário e gerente de projeto que supervisiona toda a obra. Gerente negocia e administra vários contratos de compra; este acordo estrutura a relação de gerenciamento geral.
Estrutura a relação entre desenvolvedor e gerente de projeto para empreendimento habitacional ou comercial.
Define responsabilidades de supervisão, coordenação de equipes e cumprimento de prazos de obra.
Formaliza o gerenciamento de projetos de infraestrutura (saneamento, energia, transportes).
Gerencia processos de reabilitação, ampliação ou restauração de edifícios existentes.
Supervisiona a construção e instalação de equipamentos em ambientes fabris ou comerciais.
Documenta a prestação de serviços de gerenciamento técnico por empresa de engenharia ou consultoria.
No Brasil, este acordo deve respeitar normas da Lei de Licitações (Lei 14.133/2021) se obra pública, ou normas contratuais gerais do Código Civil se obra privada. Recomenda-se incluir cláusula sobre Lei Brasileira de Proteção de Dados (LGPD) e conformidade ambiental.
Em Portugal, este acordo deve conformar-se com Código do Procedimento Administrativo e Código Civil português. Para obras em domínio público ou obras de interesse estratégico, verificar legislação de contratação pública e aprovações IHRU/Câmara Municipal.
| Caminho | Melhor para | Custo | Tempo |
|---|---|---|---|
| Use o modelo | Projeto simples, pequeno orçamento, gerente de confiança, jurisdição clara. | Grátis (modelo) + tempo seu (2–4 horas de preenchimento). | 1–2 semanas (leitura, preenchimento, assinatura). |
| Modelo + revisão jurídica | Projeto médio, orçamento significativo, deseja validação jurídica sem advogado exclusivo. | €200–€600 (revisão jurídica especializada em construção). | 2–4 semanas (preenchimento, revisão, correções, assinatura). |
| Redigido sob medida | Projeto complexo, alto valor, relação nova, jurisdição incerta, múltiplos contratados. | €1.000–€3.000+ (advogado especializado em construção). | 4–8 semanas (negociação, redação, revisão, assinatura). |
Este documento é um dos 3,000+ modelos comerciais e jurídicos incluídos no Business in a Box.
Acesse mais de 3,000+ modelos empresariais e jurídicos para qualquer tarefa, projeto ou iniciativa.
Personalize seu modelo de documento empresarial pronto para uso e salve-o na nuvem.
Compartilhe seus arquivos e pastas com sua equipe. Crie um espaço de colaboração contínua.
"De um valor fantástico! Não sei o que faria sem essa plataforma. Vale cada centavo e valeu o investimento diversas vezes."
"Eu uso o Business in a Box há 4 anos. Tem sido a fonte mais útil de documentos que encontrei. Recomendo a todos."
"Salvou minha vida tantas vezes que eu perdi a conta. O Business in a Box me poupou muito tempo e, como você sabe, tempo é dinheiro."
Pare de baixar documentos. Comece a operar com clareza. Business in a Box fornece o sistema operacional usado por mais de 250.000 empresas no mundo para estruturar, gerenciar e expandir seu negócio.
Plano gratuito para sempre · Não exige cartão de crédito
