Téléchargement Word gratuit • Modification en ligne • Sauvegarde et partage avec Drive • Exportation en PDF
Un contrat de licence de logiciel orienté propriétaire est un accord légal qui régit l'utilisation d'un programme informatique développé par une entreprise. Contrairement aux licences open-source, ce modèle protège vos droits de propriété intellectuelle en réservant tous les droits d'utilisation, de modification et de distribution au propriétaire (vous). Le bénéficiaire reçoit une permission limitée d'utiliser le logiciel uniquement selon les termes énoncés, sans droit de copier, modifier ou revendre. Le modèle est disponible en téléchargement Word gratuit, modifiable en ligne et exportable en PDF, ce qui vous permet de l'adapter rapidement à votre situation.
Sans contrat de licence clair, vous risquez de perdre le contrôle de votre logiciel propriétaire. Un bénéficiaire pourrait prétendre avoir le droit de modifier le code, de le revendre à des concurrents ou de l'utiliser au-delà des limites convenues. Vous n'auriez aucun recours légal pour exiger un paiement additionnel, rectifier une utilisation non conforme ou protéger vos secrets commerciaux. Ce contrat établit une relation commerciale claire : vous maintenez la propriété et le contrôle, tandis que le bénéficiaire dispose d'un droit d'usage limité et payant. Il définit aussi les modalités de paiement, la période de garantie, les délais d'acceptation et les intérêts moratoires en cas de retard. En résumé, ce document transforme une entente verbale risquée en engagement légalement contraignant qui protège votre investissement en développement et crée une source de revenus formalisée.
| Si votre situation est… | Utiliser ce modèle |
|---|---|
| Accorder une licence à un client dans un environnement spécifique | Licence non exclusive standard |
| Limiter l'utilisation du logiciel à une région ou un pays donné | Licence avec restriction géographique |
| Combiner l'accès au logiciel avec un contrat de support technique | Licence avec maintenance incluse |
| Protéger un logiciel contenant des algorithmes ou des secrets commerciaux | Licence avec clause de confidentialité renforcée |
| Autoriser une copie supplémentaire uniquement à titre de secours | Licence d'archivage et de sauvegarde |
| Adapter la période de test du logiciel avant validation définitive | Licence avec délai d'acceptation personnalisé |
Pourquoi c'est important : Sans limitation claire, le bénéficiaire pourrait installer le logiciel partout, contrevenant à votre contrôle de distribution et réduisant vos revenus potentiels.
Fix: Specifiez précisément le nombre de copies (une seule, trois, illimité) et les emplacements (une adresse, une région, une filiale) dans le contrat et l'annexe.
Pourquoi c'est important : Sans cette interdiction explicite, un bénéficiaire malhonnête pourrait décompiler votre code, le modifier ou le vendre à des concurrents.
Fix: Ajoutez une clause explicite interdisant la décompilation, la rétro-ingénierie, la modification et la sublicence du logiciel.
Pourquoi c'est important : Une garantie illimitée ou mal définie vous expose à des demandes de correction perpétuelles et crée une confusion sur vos responsabilités après la vente.
Fix: Limitez la garantie à une période définie (90 jours ou 6 mois après acceptation) et renvoyez au contrat de maintenance pour le support au-delà.
Pourquoi c'est important : L'ambiguïté sur les taxes et frais d'installation peut entraîner des litiges, des paiements manquants ou des relations tendues avec le bénéficiaire.
Fix: Énoncez clairement que le bénéficiaire paie les taxes (TVA, TPS, TVQ) et les frais de livraison, et listez tous les frais supplémentaires estimés à l'Annexe B.
Pourquoi c'est important : Si votre taux d'intérêt dépasse la limite légale, la clause sera déclarée invalide par un tribunal et vous ne pourrez pas le réclamer.
Fix: Vérifiez le taux d'intérêt maximal légal dans votre juridiction (Code civil du Québec, Code civil français) et choisissez un taux légal (par exemple 1,5 % par mois au Québec).
Pourquoi c'est important : Les annexes (description du logiciel, tarifs, environnement technique, emplacements) sont des parties intégrales du contrat; des omissions peuvent invalider des clauses ou créer des malentendus.
Fix: Complétez systématiquement toutes les annexes avec des informations détaillées, spécifiques et testées avant signature.
En langage simple : Le propriétaire accorde une licence non exclusive et non transférable pour utiliser le logiciel uniquement aux fins commerciales et à l'emplacement prévu.
Le Propriétaire accorde une licence non exclusive et non transférable (1) pour utiliser le logiciel et la documentation uniquement dans le cadre de ses activités à l'emplacement et au sein de l'environnement prévu et (2) une copie du logiciel et de la documentation aux fins d'archivage ou de sauvegarde pourvu que les mentions des titres, droits de marques et droits d'auteurs figurent sur toutes les copies.
Erreur courante : Négliger de préciser que la licence est non transférable ou non exclusive peut créer des ambiguïtés sur qui peut utiliser le logiciel et dans quelles conditions.
En langage simple : Le bénéficiaire s'engage à ne pas distribuer, copier, modifier ou sublicencier le logiciel sans permission écrite du propriétaire.
Le Bénéficiaire ne devra pas : (1) mettre à la disposition d'autrui ni distribuer le logiciel ni aucun élément du logiciel ou de la documentation, ni accorder une sous-licence ; (2) copier, concevoir une version inverse, décomposer, dissocier, modifier en partie ou en totalité le logiciel ou la documentation ; (3) utiliser le logiciel dans le cadre d'échange de services ou autoriser une tierce partie à avoir accès au logiciel.
Erreur courante : Omettre les interdictions précises de modification et d'ingénierie inverse expose votre propriété intellectuelle à des risques de copie ou de plagiat.
En langage simple : Le propriétaire livre le logiciel à la date convenue, et le bénéficiaire dispose d'une période définie pour effectuer des tests avant d'accepter formellement le produit.
Le Propriétaire prendra les dispositions nécessaires pour livrer les copies du logiciel et la documentation à la date de livraison convenue. Le Bénéficiaire disposera alors de [NOMBRE] jours après la livraison pour effectuer le test d'acceptation du logiciel. L'acceptation sera effective à la date d'utilisation ou à l'expiration de la période de [NOMBRE] jours sans notification d'erreur.
Erreur courante : Fixer une période de test trop courte peut ne pas laisser assez de temps au bénéficiaire pour découvrir les anomalies, tandis qu'une période trop longue crée de l'incertitude.
En langage simple : Le bénéficiaire paie les frais de licence selon les conditions énoncées dans l'annexe tarifaire, sans droit de compensation, dans un délai fixé après facturation.
Le Bénéficiaire devra payer le prix du logiciel conformément aux modalités de paiement prévues à l'Annexe B. Le paiement s'effectuera en intégralité sans quelque droit de compensation ou réduction et le Bénéficiaire paiera le prix au plus tard [NOMBRE] jours après la date de la facture.
Erreur courante : Ne pas spécifier les frais supplémentaires raisonnables (livraison, installation) ou les délais de paiement peut entraîner des litiges sur le montant réel dû.
En langage simple : Le bénéficiaire assume le paiement de toutes les taxes applicables à la vente ou l'utilisation du logiciel, y compris la TVA, sauf les impôts sur le revenu du propriétaire.
Le Bénéficiaire sera responsable du paiement de toutes les taxes imputables à la vente ou à l'utilisation, la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que toute autre taxe exigible en relation avec la licence du logiciel autres que les taxes imposées sur le revenu du Propriétaire.
Erreur courante : Oublier de clarifier qui paie les taxes peut générer des conflits budgétaires ou des complications administratives lors de la facturation.
En langage simple : Si le bénéficiaire ne paie pas intégralement à la date prévue, il doit verser des intérêts mensuels sur la somme due ou le taux maximal autorisé par la loi.
Le non-paiement intégral de tout montant facturé obligera le Bénéficiaire à payer au Propriétaire un intérêt mensuel de [%] sur le montant restant dû ou au montant le plus élevé permis par la loi applicable sur une base journalière après ou avant tout jugement.
Erreur courante : Fixer un taux d'intérêt sans vérifier la limite légale dans votre juridiction risque de rendre la clause non exécutoire.
En langage simple : Le bénéficiaire reconnaît que tous les droits d'auteur, brevets et secrets commerciaux du logiciel restent la propriété exclusive du propriétaire.
Le Bénéficiaire reconnaît et s'engage à ce que le droit d'auteur, le droit sur le brevet, le secret industriel ainsi que tous les autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature que ce soit sur le logiciel, la documentation ainsi que les spécifications sont tous et demeureront la propriété du Propriétaire et aucune disposition du présent contrat ne sera interprétée comme transférant un quelconque aspect de ces droits.
Erreur courante : Négliger cette clause expose votre propriété intellectuelle au risque d'appropriation ou de revendication par le bénéficiaire.
En langage simple : Le bénéficiaire s'engage à maintenir la confidentialité du logiciel, de la documentation et des spécifications, et à ne pas les divulguer à des tiers.
« Information confidentielle » signifiera le logiciel, la documentation, les spécifications et les conditions du présent contrat. Le Bénéficiaire s'engage à protéger le caractère confidentiel de ces informations et à ne pas les divulguer sans autorisation écrite du Propriétaire.
Erreur courante : Omettre les obligations de confidentialité détaillées permet au bénéficiaire de partager les secrets commerciaux avec des concurrents.
En langage simple : Le propriétaire offre une garantie limitée sur le fonctionnement du logiciel pendant une période définie après l'acceptation, sans obligation au-delà.
De la période de garantie signifie [NOMBRE] jours après l'acceptation du logiciel. Pendant cette période, le Propriétaire corrigera les erreurs découvertes. Après cette période, aucune garantie ne s'applique sauf tel que prévu dans le Contrat de maintenance.
Erreur courante : Fixer une garantie trop longue peut créer des obligations de support excessives, tandis qu'une garantie trop courte frustrera le bénéficiaire.
Indiquez le nom légal complet de votre entreprise, sa structure juridique, la loi constitutive et l'adresse du siège social. De même, remplissez les informations complètes du bénéficiaire (personne morale ou physique), son domicile ou siège social. Ces informations doivent être exactes pour assurer la validité du contrat.
💡 Consultez votre extrait du registre du commerce ou vos statuts pour les informations légales exactes.
À l'Annexe A, listez tous les programmes informatiques, les modules et la documentation que vous accordez en licence. Soyez aussi précis que possible sur la version, les fonctionnalités incluses et exclues. Décrivez également l'environnement technique prévu (systèmes d'exploitation, matériel requis) à l'Annexe C.
💡 Joignez des spécifications techniques ou des fiches produit pour éviter les malentendus sur ce qui est inclus.
Précisez combien de copies du logiciel le bénéficiaire peut installer et utiliser. Mentionnez les emplacements géographiques ou les sites (bureaux, filiales) où le logiciel peut fonctionner. Une copie supplémentaire peut être autorisée à titre d'archivage ou de sauvegarde.
💡 Utilisez une annexe pour documenter les emplacements autorisés afin de simplifier les ajouts ou modifications futurs.
À l'Annexe B, indiquez le prix total de la licence, les frais additionnels (livraison, installation, support initial) et les modalités de paiement (montant, devise, délai de paiement, mode). Précisez si le paiement est unique ou récurrent, et à quelle date la licence prend effet.
💡 Rendez explicite le taux de change et les conditions de facturation pour éviter les malentendus sur les montants.
Remplissez le nombre de jours accordés au bénéficiaire pour effectuer les tests d'acceptation du logiciel (typiquement 15 à 30 jours) et la durée de la garantie limitée après acceptation (par exemple 90 jours). Ces délais permettent au bénéficiaire de découvrir les anomalies et vous donnent une date de fin de responsabilité.
💡 Alignez ces délais sur votre capacité à fournir un support et sur les délais de correction typiques de votre équipe.
Indiquez le pourcentage d'intérêt mensuel applicable en cas de retard de paiement (par exemple 1,5 % par mois). Assurez-vous que ce taux ne dépasse pas la limite légale fixée par le code civil de votre juridiction (Québec, France, etc.). Ce taux décourage les retards de paiement.
💡 Consultez votre avocat pour connaître le taux maximal autorisé dans votre juridiction; un taux trop élevé peut être rejeté par un tribunal.
Vérifiez que toutes les restrictions sur la distribution, la modification et la sublicence sont énoncées clairement. Assurez-vous que le bénéficiaire comprend qu'il ne peut pas revendre, copier ou modifier le logiciel. Incluez aussi les obligations de maintenir la confidentialité des spécifications et des secrets commerciaux.
💡 Utilisez un langage précis et sans ambiguïté pour éviter que le bénéficiaire ne prétende avoir mal compris ses limites.
Faites signer le contrat par un représentant autorisé des deux parties (directeur, gérant, secrétaire) et conservez un original signé. Remettez une copie au bénéficiaire et gardez une copie pour vos dossiers juridiques et comptables. Conservez également les annexes (A, B, C, D) avec le contrat principal.
💡 Utilisez un processus de signature électronique fiable pour accélérer la signature et garantir la traçabilité.
Oui. Une licence non exclusive vous permet d'accorder des droits d'utilisation à plusieurs bénéficiaires, même concurrents, sans leur donner l'exclusivité. Cela signifie que vous restez libre de vendre ou de licencier le même logiciel à d'autres entreprises. En revanche, une licence exclusive (qui n'est pas couverte par ce modèle) interdirait la vente à des tiers pour une certaine durée ou région. Choisissez le type de licence selon votre stratégie commerciale.
Oui, vous conservez le droit de modifier votre logiciel puisque vous en restez propriétaire. Cependant, les modifications futures ne s'appliquent au bénéficiaire que s'il accepte une mise à jour ou s'il renouvelle sa licence. Le bénéficiaire, lui, n'a pas le droit de modifier le logiciel sans votre permission écrite. Les modifications apportées au code restent votre propriété intellectuelle exclusive.
Pendant la période de garantie limitée (définie dans le contrat, par exemple 90 jours après acceptation), vous vous engagez à corriger les erreurs qui ne respectent pas les spécifications. Le bénéficiaire doit notifier l'erreur par écrit. Une fois que vous avez diagnostiqué et corrigé l'erreur, le logiciel est considéré comme accepté. Après l'expiration de la garantie, les corrections deviennent de la maintenance payante ou font partie d'un contrat de support séparé.
Vous êtes libre de fixer les conditions de paiement qui conviennent à votre entreprise. Vous pouvez exiger un paiement complet avant la livraison, à la livraison, ou un délai de 15 à 30 jours après facturation. Le modèle permet d'ajuster ce délai à l'Annexe B. Inclure un intérêt moratoire (par exemple 1,5 % par mois) décourage les retards de paiement. Consultez un avocat pour connaître les délais légaux minimums imposés dans votre juridiction.
Non. Ce contrat de licence limite votre garantie à une période définie et ne vous oblige pas à fournir du support gratuit au-delà. Le support technique, les mises à jour de sécurité et les corrections mineure peuvent être couverts par un contrat de maintenance séparé et payant. Mentionnez-le clairement dans le contrat pour éviter que le bénéficiaire n'attende du support gratuit illimité. C'est une des raisons pour lesquelles le modèle renvoie au « Contrat de maintenance » dans les définitions.
C'est une violation du contrat de licence. Vous avez le droit de : (1) envoyer un avis formel d'arrêt d'utilisation non conforme ; (2) demander une rémunération supplémentaire pour chaque copie ou emplacement non autorisé ; (3) suspendre la licence et exiger le retour ou la destruction du logiciel ; (4) intenter une action en justice pour violation de propriété intellectuelle et réclamation de dommages. Incluez une clause de résiliation pour clarifier cette procédure. Une audit ou une vérification contractuelle peut vous aider à détecter les violations.
Le contrat établit les bases légales de la protection, mais vous devez aussi mettre en place des mesures techniques : (1) chiffrement du code source ou code objet compilé ; (2) mécanisme de licence d'activation (clé d'enregistrement, activation en ligne) ; (3) droit d'auteur enregistré auprès des autorités compétentes ; (4) clauses de confidentialité strictes. Consultez un spécialiste en propriété intellectuelle pour combiner protection juridique et technique. En France et au Québec, le droit d'auteur est automatique, mais l'enregistrement renforce votre position en cas de litige.
L'Annexe D spécifie les bureaux ou sites physiques où le bénéficiaire est autorisé à utiliser et installer le logiciel. Par exemple : « 123 rue de la Paix, Montréal, Québec » ou « tous les emplacements en France ». Si le logiciel est fourni uniquement en cloud ou en accès à distance, cette annexe peut être moins pertinente, mais elle reste utile pour tracer les utilisations autorisées. Remplissez-la avec précision pour éviter les disputes sur les lieux d'installation ultérieurs.
Une licence de logiciel propriétaire (ce modèle) réserve tous les droits au propriétaire et restreint l'utilisation, la modification et la redistribution. Une licence open-source (GPL, MIT, Apache) permet aux utilisateurs de lire, modifier et partager le code source, souvent gratuitement. Choisissez une licence propriétaire si vous souhaitez monétiser votre logiciel, conserver le contrôle exclusif et protéger vos secrets commerciaux. Choisissez open-source si votre objectif est la collaboration communautaire, la transparence ou la construction d'un écosystème.
Un accord de non-divulgation (NDA) protège la confidentialité des informations mais ne régit pas l'utilisation du logiciel lui-même. Un contrat de licence de logiciel propriétaire couvre à la fois la confidentialité, les droits d'utilisation, les restrictions de distribution, les modalités de paiement et les responsabilités. Une licence est plus complète qu'un NDA et essentiellement pour la distribution commerciale de logiciels. Combinez-les tous deux si vous partagez aussi des spécifications techniques confidentielles.
Une licence non exclusive (ce modèle) permet au propriétaire de vendre le même logiciel à plusieurs clients, y compris vos concurrents. Une licence exclusive interdit le propriétaire de vendre à d'autres clients ou limit cette vente à une région ou une période. Les licences exclusives commandent des prix plus élevés et conveut aux logiciels très spécialisés ou aux partenariats stratégiques. Les licences non exclusives conviennent aux logiciels standard ou SaaS avec plusieurs clients.
Un contrat de maintenance logiciel couvre le support technique, les corrections de bogues, les mises à jour de sécurité et les améliorations mineures après la vente. Ce contrat de licence déférence les droits d'utilisation et la propriété. Vous devez signer un contrat de licence d'abord, puis optionnellement un contrat de maintenance. Le contrat de licence renvoie au contrat de maintenance pour clarifier qui prend en charge le support au-delà de la garantie limitée.
Les éditeurs de logiciels utilisent ce contrat pour protéger leur propriété intellectuelle et définir clairement les droits d'utilisation accordés aux clients.
Les cabinets de conseil accordent des licences de leurs outils propriétaires ou applications métier aux clients sur la base de ce type de contrat.
Les fournisseurs de services en cloud adaptent ce modèle pour accorder l'accès à des logiciels hébergés avec des restrictions géographiques ou de performance.
Les éditeurs de logiciels médicaux licencient leurs systèmes de gestion hospitalière ou de dossiers patients avec des obligations de sécurité des données renforcées.
Les éditeurs de solutions fintech ou de gestion de portefeuille protègent leurs algorithmes propriétaires et leurs données via ce type de contrat.
Les fournisseurs de logiciels de gestion de production ou de CAO licencient leurs outils aux ateliers et usines avec des emplacements spécifiques.
Au Canada (Québec particulièrement), ce contrat suit les principes du Code civil québécois sur les contrats et la propriété intellectuelle. Les droits d'auteur et les brevets sont régis par la Loi fédérale sur le droit d'auteur. Assurez-vous que le taux d'intérêt moratoire ne dépasse pas les limites légales (1,5 % par mois au Québec). Consultez un avocat québécois pour adapter les délais de paiement et les conditions de livraison.
En France, ce contrat est régi par le Code civil et le Code de la propriété intellectuelle. Les droits d'auteur sont automatiquement reconnus dès la création. La TVA s'applique à la vente de logiciels; précisez si votre prix inclut ou exclut la TVA. Les conditions générales doivent être communiquées avant la signature. Assurez-vous que les clauses ne contredisent pas le droit de la consommation ou les droits du droit du travail si un employé utilise le logiciel.
| Approche | Idéal pour | Coût | Délai |
|---|---|---|---|
| Utiliser le modèle | Distribution simple de logiciel à un seul bénéficiaire ou plusieurs clients non concurrents avec des termes standards. | Gratuit (modèle) à 50 $ (adaptation en ligne) | 30 à 45 minutes pour remplir et personnaliser les annexes |
| Modèle + revue juridique | Logiciel avec valeur modérée, termes légèrement complexes ou besoin de révision avant signature pour se conformer à votre juridiction. | 200 à 500 $ (révision d'avocat d'un modèle rempli) | 1 à 2 semaines (révision + ajustements) |
| Rédigé sur mesure | Logiciel hautement propriétaire, licence exclusive, termes négociés ou entreprise de taille importante avec exigences légales particulières. | 1 000 à 5 000 $ (rédaction complète par un avocat spécialisé en tech) | 2 à 4 semaines (entretiens + rédaction + révisions) |
Ce document fait partie des 3,000+ modèles inclus dans Business in a Box.
Accédez à plus de 3,000+ modèles commerciaux et juridiques pour toute tâche, projet ou initiative.
Personnalisez votre modèle de document commercial prêt à l'emploi et enregistrez-le dans le cloud.
Partagez vos fichiers et dossiers avec votre équipe. Créez un espace de collaboration fluide.
"Valeur fantastique! Je ne sais pas comment je m'en passerais. Il vaut son pesant d'or et s'est remboursé plusieurs fois."
"J'utilise Business in a Box depuis 4 ans. C'est la source de modèles la plus utile que j'ai rencontrée. Je le recommande à tout le monde."
"Cela m'a sauvé la vie tant de fois que j'ai perdu le compte. Business in a Box m'a fait gagner beaucoup de temps et comme vous le savez, le temps c'est de l'argent."
Arrêtez de télécharger des documents. Commencez à gérer avec clarté. Business in a Box vous donne le système opérationnel utilisé par plus de 250 000 entreprises dans le monde pour structurer, gérer et développer leur entreprise.
Plan gratuit à vie · Aucune carte de crédit requise
