[{"data":1,"prerenderedAt":391},["ShallowReactive",2],{"document-acordo-de-desenvolvimento-geral-D10390":3},{"document":4,"label":7,"preview":11,"thumb":21,"thumb600":22,"description":5,"descriptionCustom":6,"apiDescription":5,"pages":8,"extension":10,"parents":23,"breadcrumb":27,"related":36,"customDescModule":85,"customdescription":6,"mdFm":86,"mdProseHtml":390},{"description":5,"descriptionCustom":6,"label":7,"pages":8,"size":9,"extension":10,"preview":11,"thumb":12,"svgFrame":13,"seoMetadata":14,"parents":15,"keywords":20},"ACORDO DE DESENVOLVIMENTO Este Acordo de Desenvolvimento (o \"Acordo\") foi efetivado em [DATA], ENTRE: [NOME DA COMPANHIA] (o \"Consumidor\"), uma companhia organizada e existente sobre as leis do Estado de [ESTADO], com sede localizada em: [ENDEREÇO COMPLETO] E: [NOME DO PROVEDOR DE SERVIÇO] (o \"Desenvolvedor\"), uma companhia organizada e existente sobre as leis do Estado de [ESTADO], com sede localizada em: [ENDEREÇO COMPLETO] ONDE: 1. O Consumidor está no negócio de [ESPECIFICAR] e preparou e enviou ao Desenvolvedor o Pedido de Proposta que está anexo a este no Inventário A e que destaca os requisitos do Consumidor para um sistema de negócio baseado em computador que satisfaça as necessidades de [DESCREVER, EX. GERENCIA DE INVENTARIO, CONTA E ADMINISTRAÇÃO] do Consumidor. 2. Em resposta ao Pedido de Proposta, o Desenvolvedor preparou e enviou, e o Consumidor aceitou, a Proposta que está em anexo a este no Inventário B. 3. O consumidor agora requer a definição de especificações funcionais que irá consolidar e expandir o tal Pedido de Proposta e a Proposta para prover uma descrição detalha da proposta [ESPECIFICAR] que irá formar a base para o desenvolvimento e implementação do tal [ESPECIFICAR]. 4. O Desenvolvedor representou que tem a capacidade e habilidade profissional para produzir tais especificações profissionais e, na base dessa representação, o Consumidor desejar comprar e o Desenvolvedor deseja suprir seus serviços nos termos e condições definidos. EM CONSIDERAÇÃO ao respectivo acordo aqui contido, as partes concordam com: 1. DEFINIÇÕES 1.1 Geral A menos que de outra forma expressamente definido aqui, todos os termos da indústria de processamento de dados neste acordo, deve ter o significado aplicado a eles pelo Dicionário Nacional [PAIS] de Sistemas de Processamento de Informação ([NUMERO] - [ANO]) e publicado pela [NOME DA COMPANHIA], [ENDEREÇO] Direito Autoral [ANO]. 1.2 Especificar (1) Como usado neste acordo, e qualquer inventário deste e qualquer emenda deste, e qualquer documento a ser assinado e entregue de acordo a este acordo e em qualquer documento assinado e entregue em conexão com a finalização da transação contemplada aqui, as seguintes palavras e frases devem ter os seguintes significados, respectivamente: (a) \"Plano de Desenvolvimento\" são as atividades e funções especificadas no Inventário C deste para o desenvolvimento e entrega das Especificações Funcionais. (b) \"Programação do Desenvolvimento\" são as datas operativas para o Plano de Desenvolvimento como definido no Inventário D deste; (c) \"Especificações Funcionais\" são as especificações preparadas pelo Desenvolvedor com cooperação do Consumidor que será baseado no Pedido de Proposta e a Proposta, e que irá se conforme o conteúdo mas não necessariamente rígido na estrutura para os requisitos especificados no Requisitos de Conteúdo das Especificações Funcionais e os quais quando completados, irão descrever completamente o sistema de negócio requisitado baseado em computador a um nível de negócio e não técnico; (d) \"Requisitos de Conteúdo das Especificações Funcionais\" é o Inventário E anexado aqui; (e) \"Programação de Pagamento\" são os termos e condições de pagamento do Preço que estão em anexos no Inventário F, e (f) \"Preço\" são todas as taxas e custos pagável pelo Consumidor ao Desenvolvedor pelas Especificações Funcionais como definido no Inventário G anexo a este. 1.3 Programação O seguinte são as programações anexadas e incorporadas neste acordo por referencia e consideradas como parte desta: Programação Nº Descrição da Programação A Pedido de Proposta B Proposta C Plano de Desenvolvimento D Programação do Desenvolvimento E Requisitos de Conteúdo das Especificações Funcionais F Programação de Pagamento e Preço 2. ACORDO Sujeito aos termos e condições desta, o Desenvolvedor concorda em desenvolver e suprir ao Consumidor e o Consumidor concordam em aceitar do Desenvolvedor as Especificações Funcionais. 3. ALTERAÇÕES O Preço como definido no Inventário G e deve ser pago pelo Consumidor ao Desenvolvedor como destacado no Inventário F. A menos que de outra forma previsto neste acordo, todas as taxas e custos relacionados aos serviços informados pelo Desenvolvedor sobre este acordo estão incluídos no Preço. 4. RESPONSABILIDADES DE DESENVOLVIMENTO 4.1 Desenvolvedor O Desenvolvedor deve ser responsável por estabelecer as metodologias de desenvolvimento, conduzindo o fato de coleta e analise, validando a possibilidade de incorporação de qualquer parte do atual sistema de negócio no sistema proposto e para a provisão e supervisão dos serviços do pessoal experiente e competente de carregar as ditas obrigações. 4.2 Consumidor A todo tempo durante o desenvolvimento das Especificações Funcionais, o Consumidor deve oferecer a cooperação imediata e eficiente de todo seu pessoal, dar acesso a seus registros de negócio e informações, e oferecer estrutura apropriada para que o Desenvolvedor não fique de alguma forma impedido de realizar eficientemente suas obrigações. 4.3 Ambos Ambas as partes devem definir representantes qualificados que atenderão a encontro regulares, programados de acordo com as partes de tempos em tempos, para proposta de troca de informações em níveis tanto técnicos quanto de negócio e coordenando e programando tais atividades se for necessário ou desejável em conexão com as Especificações Funcionais de desenvolvimento. Em tais encontros, o Desenvolvedor deve fornecer relatórios escritos de progresso ao Consumidor do desenvolvimento das Especificações Funcionais, e após tais encontros; o Consumidor deve prontamente suprir suas comentários por escrito sobre tais relatórios de progresso. 5. PROPRIEDADE 5.1 Esclarecimento de significado (1) Sujeita ao parágrafo 5.1(2), para propostas deste parágrafo, o Desenvolvedor a partir desta concorda que o significado das Especificações Funcionais deve ser estendido para englobar todo e qualquer material, arquivo e outros materiais produzidos durante o desenvolvimento contemplado por este acordo. (2) O Consumidor a partir desta reconhece e concorda que pode ser necessário ou desejável para o Desenvolvedor incorporar certas informações proprietária ou sistemas nas Especificações Funcionas, e, portanto, o Consumidor concorda expressamente que para propostas deste parágrafo as Especificações Funcionais devem ser devidamente a não incluir tais informações proprietárias do Desenvolvedor que este claramente identifique como sendo informação proprietária. 5.2 Geral O Desenvolvedor por meio dessa reconhece e concorda que todos os direitos, titularidade e interesse em e para as Especificações Funcionais e todas as cópias desta são e devem permanecer como propriedade do Consumidor e todo direito de propriedade intelectual incluindo direito autora, marca registrada e segredo de mercado nas Especificações Funcionais e qualquer mudança, alteração ou modificação desta, seja feita pelo Consumidor ou Desenvolvedor são e irão permanecer como do Consumidor. O Desenvolvedor não deve vender, transferir, publicar, revelar, mostrar ou de outra forma disponibilizar as Especificações Funcionais, seus elementos constituintes ou cópias destes para qualquer outra pessoa, firma, corporação ou entidade de negócio, e o Desenvolvedor também concorda em assegurar e proteger as Especificações Funcionais e toda cópia desta de maneira consistente com a manutenção dos direitos do Consumidor daqui e sem limitação da generalização do exposto, para empregar as mesmas seguranças para manter os segredos de mercado confidenciais como para seus empregados guardarem em segurança seus próprios segredos de mercado e sem limitar a generalidade do expostos, a tomar ação apropriada por instrução ou acordo com seus diretores, funcionários ou agentes que têm acesso permitido às Especificações Funcionais ou cópias deste para satisfazer suas obrigações com este. 5.3 Sobrevivência:",null,"Acordo de Desenvolvimento Geral","14",60,"doc","https://templates.business-in-a-box.com/imgs/1000px/acordo-de-desenvolvimento_geral-D10390.png","https://templates.business-in-a-box.com/imgs/250px/10390.png","https://templates.business-in-a-box.com/svgs/docviewerWebApp1.html?v6#10390.xml",{"title":6,"description":6},[16,18],{"label":17,"url":6},"Internet & Tecnologia",{"label":19,"url":6},"Software","acordo de desenvolvimento geral","https://templates.business-in-a-box.com/imgs/400px/10390.png","https://templates.business-in-a-box.com/imgs/600px/10390.png",[24,16,18],{"label":25,"url":26},"Templates","/pt/templates/",[28,30,33],{"label":29,"url":26},"Modelos",{"label":31,"url":32},"Modelos de Acordos Legais","/pt/templates/business-legal-agreements/",{"label":34,"url":35},"Modelos de Acordos de Desenvolvimento","/pt/templates/development-agreements/",[37,41,45,49,53,57,61,65,69,73,77,81],{"label":38,"url":39,"thumb":40,"extension":10},"Acordo Geral de Não Competição","/pt/template/acordo-geral-de-nao-competicao-D10459","https://templates.business-in-a-box.com/imgs/250px/10459.png",{"label":42,"url":43,"thumb":44,"extension":10},"Acordo de Desenvolvimento e Publicação","/pt/template/acordo-de-desenvolvimento-e-publicacao-D10428","https://templates.business-in-a-box.com/imgs/250px/10428.png",{"label":46,"url":47,"thumb":48,"extension":10},"Acordo de Desenvolvimento Conjunto Padrão","/pt/template/acordo-de-desenvolvimento-conjunto-padrao-D10427","https://templates.business-in-a-box.com/imgs/250px/10427.png",{"label":50,"url":51,"thumb":52,"extension":10},"Acordo de Funcionário Geral","/pt/template/acordo-de-funcionario-geral-D10737","https://templates.business-in-a-box.com/imgs/250px/10737.png",{"label":54,"url":55,"thumb":56,"extension":10},"Desenvolvimento Multimídia e Acordo de Licença","/pt/template/desenvolvimento-multimidia-e-acordo-de-licenca-D10340","https://templates.business-in-a-box.com/imgs/250px/10340.png",{"label":58,"url":59,"thumb":60,"extension":10},"Acordo de Desenvolvimento e Serviço de Web Site","/pt/template/acordo-de-desenvolvimento-e-servico-de-web-site-D10363","https://templates.business-in-a-box.com/imgs/250px/10363.png",{"label":62,"url":63,"thumb":64,"extension":10},"Acordo de Desenvolvimento de Software Customizado","/pt/template/acordo-de-desenvolvimento-de-software-customizado-D10386","https://templates.business-in-a-box.com/imgs/250px/10386.png",{"label":66,"url":67,"thumb":68,"extension":10},"Acordo de Cumprimento Geral Móvel & Imóvel","/pt/template/acordo-de-cumprimento-geral-movel-imovel-D9883","https://templates.business-in-a-box.com/imgs/250px/9883.png",{"label":70,"url":71,"thumb":72,"extension":10},"Acordo de Desenvolvimento de Software e Publicação","/pt/template/acordo-de-desenvolvimento-de-software-e-publicacao-D10388","https://templates.business-in-a-box.com/imgs/250px/10388.png",{"label":74,"url":75,"thumb":76,"extension":10},"Acordo de Desenvolvimento de Software e Licença","/pt/template/acordo-de-desenvolvimento-de-software-e-licenca-D10387","https://templates.business-in-a-box.com/imgs/250px/10387.png",{"label":78,"url":79,"thumb":80,"extension":10},"Acordo de Desenvolvimento de Software e Serviços de Consultoria","/pt/template/acordo-de-desenvolvimento-de-software-e-servicos-de-consultoria-D10389","https://templates.business-in-a-box.com/imgs/250px/10389.png",{"label":82,"url":83,"thumb":84,"extension":10},"Acordos de Desenvolvimento Publicador Multimídia","/pt/template/acordos-de-desenvolvimento-publicador-multimidia-D10331","https://templates.business-in-a-box.com/imgs/250px/10331.png",false,{"seo":87,"reviewer":97,"legal_disclaimer":101,"quick_facts":102,"at_a_glance":104,"personas":108,"variants":127,"glossary":146,"clauses":171,"how_to_fill":217,"common_mistakes":258,"faqs":283,"industries":311,"comparisons":330,"diy_vs_lawyer":343,"jurisdictions":358,"educational_modules":365,"related_template_ids_curated":375,"schema":376,"classification":377},{"meta_title":88,"meta_description":89,"primary_keyword":20,"secondary_keywords":90},"Acordo de Desenvolvimento Geral (Word grátis)","Modelo de Acordo de Desenvolvimento Geral editável. Defina escopo, responsabilidades, propriedade intelectual e pagamentos. Download Word gratuito. Download grátis em Word e PDF.",[91,92,93,94,95,96],"contrato de desenvolvimento de software","acordo de prestação de serviços técnicos","especificações funcionais","contrato com desenvolvedor","acordo de propriedade intelectual","contrato de desenvolvimento de sistema",{"name":98,"credential":99,"reviewed_date":100},"Bruno Goulet","CEO, Business in a Box","2026-05-05T00:00:00.000Z",true,{"difficulty":103,"legal_review_recommended":101,"signature_required":101},"avancado",{"what_it_is":105,"when_you_need_it":106,"whats_inside":107},"Um acordo de desenvolvimento geral é um contrato entre um cliente (consumidor) e um desenvolvedor ou fornecedor de serviços técnicos para a criação de especificações funcionais e sistemas de negócio baseados em computador. O documento define o escopo do trabalho, as responsabilidades de cada parte, o cronograma, os custos e a propriedade intelectual. Disponível para download Word gratuito e totalmente editável.\n","Você precisa deste acordo quando está contratando um desenvolvedor ou consultor técnico para elaborar especificações detalhadas de um novo sistema, aplicação ou solução tecnológica. É essencial quando há risco de disputas sobre propriedade intelectual, custos adicionais, prazos ou qualidade do trabalho entregue.\n","O modelo inclui cláusulas de definições de termos técnicos, especificações das obrigações do desenvolvedor e do cliente, plano e cronograma de desenvolvimento, estrutura de pagamento, propriedade intelectual e direitos autorais, além de proteção de informações proprietárias e confidenciais.\n",[109,112,115,118,121,124],{"title":110,"use_case":111},"Diretor de Tecnologia (CTO)","Estabelecer termos claros com fornecedores de desenvolvimento",{"title":113,"use_case":114},"Gestor de Projeto","Documentar escopo, prazos e responsabilidades do projeto",{"title":116,"use_case":117},"Empresário de PME","Proteger investimento em desenvolvimento de sistema customizado",{"title":119,"use_case":120},"Departamento Jurídico","Garantir conformidade e proteger propriedade intelectual",{"title":122,"use_case":123},"Consultor de TI","Padronizar acordos com clientes que contratam serviços técnicos",{"title":125,"use_case":126},"Desenvolvedor Independente","Definir direitos e obrigações ao prestar serviços profissionais",[128,131,134,137,140,143],{"title":129,"when_to_use":130,"template_id":6},"Acordo básico — projeto pequeno","Projeto de curta duração com escopo simples e orçamento reduzido",{"title":132,"when_to_use":133,"template_id":6},"Acordo completo — projeto empresarial","Desenvolvimento complexo com múltiplos marcos, revisões e integração",{"title":135,"when_to_use":136,"template_id":6},"Acordo com propriedade compartilhada","Quando desenvolvedor reutiliza componentes próprios no projeto",{"title":138,"when_to_use":139,"template_id":6},"Acordo com suporte e manutenção","Incluir serviços pós-lançamento, atualizações e assistência técnica",{"title":141,"when_to_use":142,"template_id":6},"Acordo com confidencialidade reforçada","Projeto com dados sensíveis ou requisitos de segurança elevados",{"title":144,"when_to_use":145,"template_id":6},"Acordo com pagamento por marcos","Projetos de longo prazo com entrega gradual e validação incremental",[147,150,153,156,159,162,165,168],{"term":148,"definition":149},"Especificações Funcionais","Descrição detalhada de como o sistema deverá funcionar do ponto de vista do negócio, não técnico.",{"term":151,"definition":152},"Requisitos de Conteúdo","Lista completa de características, funcionalidades e limitações que o sistema deverá atender.",{"term":154,"definition":155},"Plano de Desenvolvimento","Conjunto de atividades e funções necessárias para criar as especificações funcionais.",{"term":157,"definition":158},"Propriedade Intelectual","Direito legal sobre criações originais, incluindo código, documentação e design.",{"term":160,"definition":161},"Segredo de Mercado","Informação confidencial de negócio ou técnica que confere vantagem competitiva.",{"term":163,"definition":164},"Desenvolvedor","Prestador de serviços responsável por elaborar e entregar as especificações e/ou sistema.",{"term":166,"definition":167},"Consumidor","Cliente ou contratante que solicita o desenvolvimento e aceita o trabalho concluído.",{"term":169,"definition":170},"Inventários","Anexos ao contrato que detalham cronograma, custos, requisitos e documentação específica.",[172,177,182,187,192,197,202,207,212],{"name":173,"plain_english":174,"sample_language":175,"common_mistake":176},"Definições de Termos Técnicos","Estabelece o significado de conceitos-chave como Especificações Funcionais, Plano de Desenvolvimento, Cronograma e Preço, baseado em dicionários da indústria.","Todos os termos de processamento de dados neste acordo terão o significado aplicado a eles pelo Dicionário Nacional [PAÍS] de Sistemas de Processamento de Informação conforme publicado em [DATA].","Não definirem termos ambíguos ou deixarem cláusulas sem anexos (Inventários), causando interpretações conflitantes depois.",{"name":178,"plain_english":179,"sample_language":180,"common_mistake":181},"Responsabilidades do Desenvolvedor","Obriga o desenvolvedor a usar metodologias profissionais, coletar dados, validar possibilidade de reutilização de sistemas antigos e fornecer pessoal competente.","O Desenvolvedor será responsável por estabelecer as metodologias de desenvolvimento, conduzir coleta e análise de fatos, validar incorporação de sistemas existentes e supervisionar pessoal experiente.","Omitir detalhes sobre revisão de qualidade, testes ou validação, deixando ambíguo quem verifica a conformidade.",{"name":183,"plain_english":184,"sample_language":185,"common_mistake":186},"Cooperação do Cliente (Consumidor)","Exige que o cliente forneça acesso a registros, informações de negócio e pessoal para auxiliar o desenvolvimento sem impedimentos.","O Consumidor deverá oferecer cooperação imediata e eficiente de seu pessoal, dar acesso a registros de negócio e informações, e oferecer estrutura apropriada.","Não definir quem representa o cliente nas reuniões ou não especificar que atrasos na resposta afetam o cronograma.",{"name":188,"plain_english":189,"sample_language":190,"common_mistake":191},"Representantes e Reuniões Regulares","Obriga ambas as partes a designar representantes qualificados para encontros periódicos de alinhamento técnico e de negócio.","Ambas as partes definirão representantes qualificados que atenderão a encontros regulares para troca de informações técnicas e de negócio, coordenando atividades conforme necessário.","Não especificar frequência de reuniões ou não exigir relatórios escritos de progresso, deixando o projeto sem acompanhamento formal.",{"name":193,"plain_english":194,"sample_language":195,"common_mistake":196},"Propriedade das Especificações Funcionais","Reconhece que todas as especificações, documentação, cópias e direitos autorais pertencem ao cliente, excepto informações proprietárias claramente marcadas do desenvolvedor.","O Desenvolvedor reconhece que todos os direitos, titularidade e interesse nas Especificações Funcionais e direitos de propriedade intelectual são e permanecerão como propriedade do Consumidor.","Não esclarecer o que é propriedade do cliente versus o que o desenvolvedor pode reutilizar em outros projetos.",{"name":198,"plain_english":199,"sample_language":200,"common_mistake":201},"Restrições de Divulgação e Confidencialidade","Proíbe o desenvolvedor de vender, transferir, publicar ou revelar as especificações ou cópias sem autorização, sob pena de manutenção de confidencialidade.","O Desenvolvedor não deverá vender, transferir, publicar, revelar ou disponibilizar as Especificações Funcionais para qualquer outra pessoa ou entidade e deverá protegê-las com as mesmas medidas de segurança aplicadas a seus próprios segredos de mercado.","Omitir quais funcionários do desenvolvedor têm acesso ou não definir sanções por vazamento de informação.",{"name":203,"plain_english":204,"sample_language":205,"common_mistake":206},"Tratamento de Informações Proprietárias do Desenvolvedor","Reconhece que o desenvolvedor pode incorporar suas próprias ferramentas, bibliotecas ou componentes, desde que claramente identificadas e não incluídas na propriedade do cliente.","O Consumidor reconhece que pode ser necessário incorporar certas informações proprietárias do Desenvolvedor, que deverão ser claramente identificadas e excluídas da propriedade do Consumidor.","Não especificar quais componentes reutilizáveis permanecem sob licença do desenvolvedor ou quais exigem pagamento adicional.",{"name":208,"plain_english":209,"sample_language":210,"common_mistake":211},"Preço e Cronograma de Pagamento","Define o montante total a ser pago pelo cliente, conforme anexo, e os termos de pagamento (parcelas, datas, condições).","O Preço, conforme definido no Inventário G, deverá ser pago pelo Consumidor ao Desenvolvedor conforme cronograma de pagamento destacado no Inventário F.","Não indicar se o preço é fixo ou se há cláusula de variação; deixar ambíguo o que inclui ou exclui no preço (suporte, treinamento, implementação).",{"name":213,"plain_english":214,"sample_language":215,"common_mistake":216},"Inclusão de Custos e Serviços","Estabelece que todos os custos relacionados aos serviços do desenvolvedor estão incluídos no preço, a menos que expressamente acordado de forma diferente.","A menos que de outra forma previsto neste acordo, todas as taxas e custos relacionados aos serviços fornecidos pelo Desenvolvedor estão incluídos no Preço.","Deixar aberta a possibilidade de cobranças extras indefinidas por 'custos adicionais' não mencionados no contrato.",[218,223,228,233,238,243,248,253],{"step":219,"title":220,"description":221,"tip":222},1,"Preencha a data do acordo e dados de identificação","Insira a data efetiva do contrato, nome legal completo, CNPJ/NIF, endereço da sede de ambas as partes (cliente e desenvolvedor).","Use os dados registrados na junta comercial ou registro de empresas para garantir correspondência legal.",{"step":224,"title":225,"description":226,"tip":227},2,"Defina o contexto e os pedidos de proposta","Descreva o negócio do cliente (ex. 'software de gestão de inventário'), o problema ou necessidade a resolver e anexe o Pedido de Proposta original (Inventário A) e a Proposta aceita (Inventário B).","Se não houver documento formal anterior, redija um breve resumo do escopo para evitar interpretações conflitantes depois.",{"step":229,"title":230,"description":231,"tip":232},3,"Descreva as Especificações Funcionais e seu conteúdo","Indique qual será o sistema ou solução a desenvolver (ex. 'gerenciamento de contas e inventário') e detalhe os requisitos no Inventário E (Requisitos de Conteúdo das Especificações Funcionais).","Quanto mais específico, menor o risco de trabalho adicional não remunerado. Use lista de funcionalidades, fluxos de negócio e integrações esperadas.",{"step":234,"title":235,"description":236,"tip":237},4,"Crie o Plano de Desenvolvimento e Cronograma","Anexe como Inventário C as atividades principais (análise, design, validação) e como Inventário D o cronograma com datas de início, marcos intermediários e conclusão.","Inclua buffer para revisões do cliente. Marcos claros ajudam a gerenciar expectativas e justificar prolongamentos.",{"step":239,"title":240,"description":241,"tip":242},5,"Defina a estrutura de pagamento","No Inventário F, detalhe se o pagamento é à vista, parcelado ou por marcos (ex. 30% na assinatura, 40% no design, 30% na conclusão). No Inventário G, indique o valor total em moeda especificada.","Pagamento por marcos reduz risco para o cliente e incentiva entregas pontuais do desenvolvedor.",{"step":244,"title":245,"description":246,"tip":247},6,"Esclareça propriedade intelectual e confidencialidade","Confirme se todas as especificações, código e documentação pertencem ao cliente. Identifique qualquer componente proprietário do desenvolvedor que será licenciado e não transferido.","Se o desenvolvedor usará ferramentas ou frameworks próprios, liste-os explicitamente para evitar conflitos futuros sobre direito autoral.",{"step":249,"title":250,"description":251,"tip":252},7,"Defina representantes e frequência de reuniões","Nomeie um contato principal de cada lado e especifique se reuniões serão semanais, quinzenais ou mensais. Estabeleça formato (presencial, vídeo, telefone).","Encontros regulares reduzem atrasos causados por falta de comunicação e permitem ajustes rápidos de rumo.",{"step":254,"title":255,"description":256,"tip":257},8,"Revise com um jurista antes de assinar","Leve o contrato preenchido a um advogado especializado em contratos de TI para validar conformidade com leis locais, cláusulas de rescisão, responsabilidade civil e garantias.","Um contrato mal redigido pode resultar em litígios custosos. Investir em revisão jurídica é economia preventiva.",[259,263,267,271,275,279],{"mistake":260,"why_it_matters":261,"fix":262},"Não anexar os Inventários (cronograma, requisitos, preço)","Sem documentos de suporte, o contrato fica incompleto e ambíguo. As partes podem discordar sobre o que foi prometido.","Prepare e assine todos os sete inventários (A–G) e numere-os no corpo do contrato.",{"mistake":264,"why_it_matters":265,"fix":266},"Deixar o Preço aberto ou indefinido","Cliente e desenvolvedor podem ter expectativas radicalmente diferentes sobre custo total, levando a conflito e falta de pagamento.","Especifique um valor fixo ou, se houver variação, defina a fórmula de ajuste e limite máximo de custo.",{"mistake":268,"why_it_matters":269,"fix":270},"Não esclarecer quem é proprietário da propriedade intelectual","Desenvolvedor pode reivindicar propriedade do código, impedindo o cliente de usá-lo livremente ou modificá-lo depois.","Indique explicitamente que toda obra é propriedade do cliente, exceto ferramentas preexistentes do desenvolvedor.",{"mistake":272,"why_it_matters":273,"fix":274},"Omitir cláusulas de responsabilidade do cliente","Cliente pode não cooperar, fornecer dados tarde ou mudar requisitos constantemente, atrasando o projeto sem que desenvolvedor tenha recourse.","Defina obrigações claras do cliente (acesso à informação, disponibilidade de pessoal, revisão de documentos em prazo X).",{"mistake":276,"why_it_matters":277,"fix":278},"Não incluir condições de rescisão ou atrasos","Se cliente ou desenvolvedor desejar desistir, falta clareza sobre reembolsos, propriedade do trabalho parcial e direitos adquiridos.","Adicione cláusula de rescisão por conveniência e rescisão por inadimplência, com detalhes de quitação financeira.",{"mistake":280,"why_it_matters":281,"fix":282},"Usar termos técnicos sem defini-los","Leigos podem interpretar 'especificações funcionais', 'integração' ou 'API' de forma distinta, causando disputas sobre escopo.","Use o Inventário E para listar cada termo técnico com exemplos práticos e explicação simples.",[284,287,290,293,296,299,302,305,308],{"question":285,"answer":286},"Quem é proprietário do código e documentação após o projeto?","Conforme este contrato, o cliente (Consumidor) é proprietário de todas as Especificações Funcionais, código, documentação e direitos autorais derivados do projeto. O desenvolvedor não pode reutilizar, vender ou compartilhar o trabalho sem permissão escrita. Exceção: se o desenvolvedor claramente identificou suas próprias ferramentas ou bibliotecas proprietárias (ex. framework usado em múltiplos projetos), essas podem ser licenciadas ao cliente mas não transferidas. Sempre especifique isto no contrato antes de assinar.\n",{"question":288,"answer":289},"O que fazer se o projeto atrasar ou o desenvolvedor não cumpre o cronograma?","Este modelo estabelece um cronograma no Inventário D, mas não inclui automaticamente multas por atraso. Recomenda-se adicionar uma cláusula de penalidade diária ou ajuste de preço se o atraso ultrapassar X dias. Em alternativa, defina marcos obrigatórios: se desenvolvedor não entregar o design no prazo, cliente pode rescindir e retém pagamentos proporcionalmente. Consulte um advogado para incluir cláusula de força maior (eventos imprevistos) que proteja ambas as partes equitativamente.\n",{"question":291,"answer":292},"E se o cliente mudar de ideia sobre requisitos no meio do projeto?","Mudanças no escopo devem ser registadas por escrito como aditivos ao contrato. Cada mudança deve indicar impacto no cronograma e no preço. Este modelo recomenda que o cliente aprove requisitos antes de o desenvolvedor iniciar (Inventário E), minimizando revisões. Se mudança é solicitada após desenvolvimento começar, há custo adicional que deve ser negociado e documentado. Sem processo formal de mudança, o desenvolvedor pode alegar que está cumprindo o contrato original e não é obrigado a fazer ajustes extra.\n",{"question":294,"answer":295},"Como proteger informações sensíveis do cliente durante o desenvolvimento?","Este contrato inclui cláusula de confidencialidade que proíbe desenvolvedor de revelar ou usar dados do cliente. Refforce isto adicionando cláusula de Acordo de Confidencialidade (NDA) separada se dados são muito sensíveis (financeiros, médicos, pessoais). Especifique que desenvolvedor deve: (a) usar dados apenas para o projeto, (b) guardar em servidor seguro, (c) não compartilhar com subcontratados sem permissão, (d) destruir cópias após conclusão. Defina penalidades por vazamento (ex. indenização, rescisão imediata).\n",{"question":297,"answer":298},"O desenvolvedor pode subcontratar parte do trabalho?","Este modelo não menciona subcontratação explicitamente. Recomenda-se adicionar cláusula proibindo ou limitando subcontratação sem consentimento escrito do cliente. Se subcontratação é permitida, desenvolvedor continua responsável pela qualidade e cumprimento de prazos. Subcontratado deve assinar mesmo NDA e cláusulas de propriedade intelectual. Sem clareza, desenvolvedor pode terceirizar trabalho e desaparecer se qualidade cai, deixando cliente sem recourse.\n",{"question":300,"answer":301},"Como lidar com suporte e manutenção após o lançamento?","Este contrato cobre apenas desenvolvimento das Especificações Funcionais, não suporte pós-lançamento. Se cliente deseja manutenção, bug fixes ou atualizações, deve incluir cláusula separada ou contrato adicional especificando: (a) duração (ex. 12 meses), (b) horário de atendimento, (c) tempo de resposta, (d) custo (mensal, por incidente ou retainer). Sem clareza, desenvolvedor não é obrigado a responder a pedidos de ajuda depois de entregar.\n",{"question":303,"answer":304},"Qual a diferença entre este acordo e um contrato de software SaaS?","Este Acordo de Desenvolvimento Geral cobre criação e entrega de Especificações Funcionais e/ou sistema customizado. Contrato SaaS cobre acesso contínuo a software alojado no servidor do fornecedor, normalmente com subscrição mensal ou anual. Se cliente compra um sistema desenvolvido sob este contrato mas depois o desenvolvedor oferece hospedagem ou suporte, é contrato separado com termos de acesso, segurança de dados e renovação. Use este modelo apenas se entrega é código/documentação entregue uma vez ao cliente.\n",{"question":306,"answer":307},"Preciso mesmo de revisão jurídica antes de assinar?","Sim, recomenda-se fortemente. Este modelo é genérico e pode não cobrir todos os riscos específicos do seu projeto. Um advogado especializado em contratos de TI pode: (a) adaptar à legislação do seu país (Brasil, Portugal, outro), (b) adicionar cláusulas de limitação de responsabilidade, seguro e indenização, (c) validar termos de rescisão e cobrança, (d) proteger propriedade intelectual conforme direito autoral local. Custos de revisão (tipicamente 500–2000 EUR) são mínimos comparado a conflitos que custam 10x mais.\n",{"question":309,"answer":310},"O que é Inventário e preciso realmente de sete anexos?","Inventário é termo usado para anexos formais do contrato. Este modelo recomenda 7: Pedido de Proposta, Proposta Aceita, Plano de Desenvolvimento, Cronograma, Requisitos de Conteúdo, Cronograma de Pagamento e Preço. Todos são críticos: sem Cronograma (Inv. D), não há forma de reclamar atrasos; sem Preço (Inv. G), cliente pode ser cobrado indefinidamente. Sim, é trabalho preparar 7 documentos, mas protege ambas as partes e evita surpresas custosas depois.\n",[312,315,318,321,324,327],{"industry":313,"specifics":314},"Tecnologia da Informação e Software","Desenvolvimento de sistemas customizados, aplicações web, mobile ou desktop; criação de especificações técnicas e funcionais para soluções tecnológicas.",{"industry":316,"specifics":317},"Consultoria Empresarial","Contrato entre consultores e clientes para desenvolvimento de análises, diagnósticos ou soluções de processos de negócio.",{"industry":319,"specifics":320},"Comércio Eletrônico","Desenvolvimento de plataformas e-commerce, integrações de pagamento, sistemas de inventário e gestão de vendas online.",{"industry":322,"specifics":323},"Serviços Financeiros","Desenvolvimento de aplicações de análise financeira, sistemas de compliance, plataformas de trading ou gestão de carteiras.",{"industry":325,"specifics":326},"Saúde e Ciências da Vida","Sistemas de gestão de registros médicos, aplicações de telemedicina ou software de análise clínica com requisitos regulatórios.",{"industry":328,"specifics":329},"Manufatura e Logística","Sistemas de gestão de produção, supply chain, rastreamento de inventário ou automação de processos operacionais.",[331,334,337,340],{"vs":332,"summary":333},"Acordo Simples de Prestação de Serviços","Um Acordo Simples é genérico e cobre qualquer serviço (consultoria, limpeza, design). O Acordo de Desenvolvimento Geral é específico para TI e desenvolvimento, com cláusulas detalhadas sobre propriedade intelectual, especificações funcionais, metodologias de desenvolvimento e segredos proprietários. Use Acordo Simples apenas para serviços não-técnicos; use este modelo para qualquer projeto que envolva código, documentação técnica ou sistemas digitais. Este é mais robusto e protege melhor investimento em software.\n",{"vs":335,"summary":336},"Contrato de Desenvolvimento de Software Completo","Um contrato de desenvolvimento completo (full development contract) cobre não apenas especificações mas também codificação, testes, implementação, treinamento e suporte pós-lançamento. Este Acordo de Desenvolvimento Geral foca principalmente na fase de especificações funcionais e análise de requisitos. Se seu projeto inclui codificação e lançamento, use contrato de desenvolvimento completo. Se apenas quer definir o quê construir antes de contratar, use este modelo como fase 1, depois contrate codificação separadamente.\n",{"vs":338,"summary":339},"Acordo de Confidencialidade (NDA)","Um NDA simples protege informação confidencial durante conversas iniciais sem comprometer a relação comercial. Este Acordo de Desenvolvimento inclui confidencialidade mas também define escopo, preço, cronograma e propriedade. Se você está em fase exploratória e ainda não sabe se vai contratar o desenvolvedor, comece com NDA. Quando decide prosseguir com projeto, substitua por este Acordo de Desenvolvimento ou adicione aos termos existentes.\n",{"vs":341,"summary":342},"Contrato de Licença de Software","Um contrato de licença rege como o cliente usa software já pronto (ex. Microsoft Office, Salesforce). Este Acordo de Desenvolvimento é para criar software novo customizado. Se desenvolvedor entrega um produto que será usado por múltiplos clientes (SaaS), use licença. Se desenvolvedor faz sistema única e exclusivamente para este cliente, use Acordo de Desenvolvimento. Alguns projetos combinam: desenvolvedor customiza software existente, então ambos os contratos aplicam.\n",{"heading":344,"middleRowLabel":345,"use_template":346,"template_plus_review":350,"custom_drafted":354},"Modelo ou advogado — o que é melhor para você?","Modelo + revisão jurídica",{"best_for":347,"cost":348,"time":349},"Projetos pequenos, startups com orçamento limitado, ou relações de confiança prévia entre cliente e desenvolvedor.","Gratuito (modelo); tempo de preenchimento ~2–4 horas","1–2 dias para preparar anexos e assinar",{"best_for":351,"cost":352,"time":353},"Projetos de médio porte (5–50 mil EUR), quando há dúvidas sobre termos ou legislação local aplica-se.","Modelo gratuito + revisão jurídica 500–1500 EUR","1–2 semanas (revisão jurídica 3–5 dias úteis)",{"best_for":355,"cost":356,"time":357},"Projetos enterprise (>100 mil EUR), relacionamentos complexos, múltiplos subcontratados, requisitos regulatórios (financeiro, saúde).","2000–10000 EUR + custo do modelo (se aplicável)","2–6 semanas (negociação + draft jurídico + aprovações)",[359,362],{"code":360,"note":361},"br","No Brasil, contratos de desenvolvimento devem respeitar código civil (propriedade intelectual sob Lei 9.609/1998), cláusulas de limitação de responsabilidade e Lei de Proteção de Dados (LGPD). Recomenda-se adicionar cláusula de arbitragem e eleição de lei (ex. Lei Brasileira) para evitar litígios em tribunal.",{"code":363,"note":364},"pt","Em Portugal, aplicam-se normas de direito civil português e Lei de Proteção de Dados (RGPD). Contrato deve ser claro quanto a prazos, responsabilidades e direitos autorais conforme código autoral português. Recomenda-se validação com advogado português se cliente ou desenvolvedor é pessoa coletiva em Portugal.",[366,369,372],{"title":367,"summary":368},"Propriedade Intelectual em Contratos de Desenvolvimento","Guia prático sobre como proteger direitos autorais, patentes e segredos comerciais em contratos de TI, incluindo cláusulas de licença, reutilização de código e componentes proprietários.",{"title":370,"summary":371},"Gestão de Escopo e Mudanças em Projetos de Desenvolvimento","Como evitar scope creep, documentar requisitos com clareza, processar mudanças formalmente e ajustar preço/cronograma quando cliente altera pedidos durante o projeto.",{"title":373,"summary":374},"Estruturas de Pagamento para Projetos de Desenvolvimento","Comparação entre pagamento fixo, por horas, por marcos e retainer; riscos e benefícios de cada modelo; como estruturar cronograma de pagamento para minimizar atrasos e inadimplência.",[],{"emit_software_application":101,"emit_breadcrumb_list":101,"emit_faq_page":101,"emit_how_to":101,"emit_defined_term":101},{"primary_folder":378,"secondary_folder":379,"document_type":380,"industry":381,"business_stage":382,"tags":383,"confidence":389},"business-legal-agreements","development-agreements","agreement","software-and-technology","all-stages",[384,385,386,387,388],"contract","intellectual-property","software-development","scope-of-work","development-agreement",0.92,"\u003Ch2>O que é um modelo de Acordo de Desenvolvimento Geral?\u003C/h2>\n\u003Cp>Um Acordo de Desenvolvimento Geral é um contrato formal entre um cliente (Consumidor) e um desenvolvedor ou fornecedor de serviços técnicos para a elaboração de especificações funcionais e/ou desenvolvimento de um sistema de negócio baseado em computador. O documento estabelece, de forma clara e vinculativa, o escopo do trabalho, as responsabilidades de cada parte, o cronograma de execução, a estrutura de custos, os prazos de pagamento e a titularidade dos direitos de propriedade intelectual. Este modelo é totalmente editável, disponível para download em Word gratuitamente, e permite que você customize anexos críticos como cronogramas, requisitos funcionais e estrutura de pagamento conforme sua situação específica. É o alicerce legal de qualquer projeto de desenvolvimento que envolva investimento significativo de tempo ou recursos.\u003C/p>\n\u003Ch2>Por que você precisa deste documento\u003C/h2>\n\u003Cp>Sem um acordo formalmente documentado, existe risco elevado de malentendidos custosos. O desenvolvedor pode interpretar o escopo de forma minimalista e deixar funcionalidades fora; o cliente pode exigir mudanças radicais no meio do projeto sem pagar a mais; ninguém sabe quem é proprietário do código ou se documentação pode ser compartilhada. Estes conflitos resultam em processos judiciais, perda de investimento e projetos paralisados. Um Acordo de Desenvolvimento Geral bem redigido define expectativas claras, estabelece marcos de validação, estrutura pagamentos de forma justa e protege ambas as partes. Para o cliente, garante que recebe exatamente o que foi prometido, na data acordada, e que é proprietário do resultado. Para o desenvolvedor, confirma escopo e evita pedidos infinitos de revisão grátis. É um documento essencial para qualquer projeto de TI acima de alguns milhares de euros.\u003C/p>\n",1781186172716]