[{"data":1,"prerenderedAt":405},["ShallowReactive",2],{"document-acuerdo-con-contratista-independiente-por-servicios-de-programacion-D3069":3},{"document":4,"label":7,"preview":11,"thumb":21,"thumb600":22,"description":5,"descriptionCustom":6,"apiDescription":5,"pages":8,"extension":10,"parents":23,"breadcrumb":27,"related":36,"customDescModule":83,"customdescription":6,"mdFm":84,"mdProseHtml":404},{"description":5,"descriptionCustom":6,"label":7,"pages":8,"size":9,"extension":10,"preview":11,"thumb":12,"svgFrame":13,"seoMetadata":14,"parents":15,"keywords":20},"ACUERDO CON EL CONTRATISTA INDEPENDIENTE PARA LOS SERVICIOS DE PROGRAMACIÓN Este Acuerdo con el Contratista independiente para los Servicios de Programación (el \"Acuerdo\") entra en vigencia el [FECHA], ENTRE: [NOMBRE DEL PROGRAMADOR] (el \"Programador\"), persona física con dirección principal en O compañía constituida y que opera de acuerdo con las leyes [Estado/Provincia], [ESTADO/PROVINCIA], con oficina central en: [DIRECCIÓN COMPLETA] Y: [NOMBRE DE SU COMPAÑÍA] (el \"Desarrollador\"), compañía constituida y que opera de acuerdo con las leyes [del Estado/de la Provincia], [ESTADO/PROVINCIA], con oficina central en: [DIRECCIÓN COMPLETA] CONSIDERANDOS EN TANTO QUE, el Desarrollador está en el negocio de la realización de páginas Web y de llevar a cabo servicios relacionados para clientes como el Desarrollador (\"Desarrolladores\"). EN TANTO QUE, el Desarrollador periódicamente tiene las necesidades de retener los servicios de un programador para crear ciertos componentes funcionales e integrarlos al diseño general del sitio Web. EN TANTO QUE, el Programador tiene antecedentes y experiencia para realizar ciertos servicios de programación que periódicamente puede necesitar el Desarrollador EN TANTO QUE, el Desarrollador desea comprometerse con el Programador como contratista independiente para prestar servicios de programación para el Desarrollador y el Programador está dispuesto a prestar dichos servicios, según los términos y condiciones establecidos a continuación. POR LO TANTO, considerando los términos y condiciones anteriores y las promesas mutuas contenidos en este Acuerdo, las Partes acuerdan lo siguiente: VIGENCIA Este Acuerdo entra en vigencia el [FECHA] y continuará hasta finalizarse al completar el Alcance del trabajo que se producirá no luego del [FECHA] o por decisión de ambas partes conforme se estipule en el presente documento. ESTADO DEL CONTRATISTA INDEPENDIENTE Este Acuerdo no constituye una contratación por ambas partes. Es intención de las partes que el Programador tenga un estado de contratista independiente y que no sea un empleado bajo ningún concepto, incluso, siendo esta enumeración meramente enunciativa pero no taxativa a [leyes]. El Programador retendrá entera y absoluta discreción sobre el modo y medio de llevar a cabo sus actividades y responsabilidades bajo este Acuerdo. Este Acuerdo no será considerado o analizado como sociedad o sociedad conjunta, y el Desarrollador no será responsable por obligaciones incurridas por el Programador a menos que se autoricen específicamente por escrito. El Programador no actuará como agente del Desarrollador, ostensiblemente o bajo otras circunstancias, ni estará vinculado al Desarrollador de ninguna manera, a menos que se autorice por escrito específicamente a hacerlo. SERVICIOS DE PROGRAMACIÓN Compromiso y servicios Por medio de la presente el Desarrollador se compromete con el Programador y el Programador acepta dicho compromiso, bajo los términos y condiciones aquí contenidos, a prestar al Desarrollador los servicios que se describen en el Adjunto A (los \"Servicios\"). Alcance de los servicios Las partes desean que este Acuerdo actúe como un acuerdo \"maestro\" y que los términos de este documento rijan todos los servicios que preste el Programador al Desarrollador, a menos que, por supuesto, las partes acuerden específicamente que este Acuerdo no se aplique en otro acuerdo escrito y firmado por un representante autorizado por ambas partes. Las actividades específicas que se desarrollarán en cada tarea asignada estarán incluidas en \"ordenes de trabajo\" separadas que serán firmadas por ambas partes. A menos que las órdenes de trabajo especifiquen lo contrario, estarán sujetas a los términos y condiciones de este Acuerdo. Cada orden de trabajo será enumerada en forma correlativa. Cada orden de trabajo establece una descripción y especificaciones del trabajo a realizar y la compensación que se le pagará al Programador por dichos servicios. Productos; especificaciones El Programador realizará sus mejores esfuerzos para cumplir con todas las fechas para la entrega de los Productos contenidos en la/las órdenes de trabajo y para entregarlos al Desarrollador que cumple con las especificaciones del proyecto contenidas en dicho/s Adjunto/s. El Programador garantiza que la persona que ejecute este Acuerdo prestará los Servicios inmediatamente, diligentemente y de acuerdo con todas las normas profesionales aceptables para servicios similares. Los productos incluirán todos los escritos del código de programación (tanto en forma código fuente como código objeto), toda la documentación y otro tipo de material escrito relativo a estos y otros materiales, elementos y medios solicitados por las especificaciones o por cualquier orden de trabajo. Diligencia razonable El programador utilizará una diligencia razonable para prestar inmediatamente los servicios que se describen en este documento, para cumplir con las fechas de entrega o las fechas límite del proyecto que acordaron las partes y para prestar servicios que cumplan con las especificaciones acordadas y los parámetros del proyecto. Todos los servicios se prestarán de forma eficiente y profesional, cumpliendo con los estándares industriales aceptados y serán realizados por personal calificado y experimentado asegurado por el Programador. El Programador representa y garantiza que no tiene ningún compromiso actual u obligación que contradiga o interfiera de alguna manera con o impida la prestación de los servicios solicitados según este Acuerdo. Progreso del trabajo El Programador se comunicará continuamente con el Desarrollador de acuerdo con el avance que logre al prestar los servicios. A pedido del Desarrollador, el Programador preparará y entregará al Desarrollador informes por escrito que resuman el progreso obtenido en la prestación de los servicios solicitados en este Acuerdo. Exclusividad El Programador acuerda que se le prohibirá tener contacto directo con cualquier Desarrollador sin el consentimiento anticipado y por escrito del Desarrollador, siendo la intención y el deseo de las partes que el Desarrollador actúe como único enlace con el Desarrollador. REMUNERACIÓN Pago de la remuneración La remuneración relativa a cada orden de trabajo se establecerá en la orden de trabajo correspondiente. La orden de trabajo también incluirá un cronograma de pago. El Programador tendrá derecho a una compensación por realizar esas tareas y obligaciones relacionadas con el Alcance del trabajo de la siguiente manera: [DESCRIBIR] Dicha compensación tendrá vencimiento y será pagadera al Programador en los siguientes día, lugar y modo: [DESCRIBIR] Gastos El Desarrollador no será responsable de ningún gasto además de la remuneración establecida en las órdenes de trabajo a menos que esté específicamente acordado en dicha orden de trabajo. PROPIEDAD Y USO DE LA PROPIEDAD EXCLUSIVA Reconocimiento de los derechos de propiedad El Programador reconoce y acepta que todos los materiales confidenciales creados por el Programador para lograr el alcance de los servicios contemplados en este documento se crearán como \"trabajos realizados por contrato\" como se define en la Ley de Derechos de Autor de [PAÍS] y que al Desarrollador como propietario legítimo y legal de todos los derechos de autor y de los derechos de propiedad de dichos temas, se lo considerará el único y exclusivo autor de dichos materiales dentro de la Ley de Derechos de Autor de [PAÍS]",null,"Acuerdo con contratista independiente por servicios de programación","9",90,"doc","https://templates.business-in-a-box.com/imgs/1000px/acuerdo-con-contratista-independiente-por-servicios-de-programación-D3069.png","https://templates.business-in-a-box.com/imgs/250px/3069.png","https://templates.business-in-a-box.com/svgs/docviewerWebApp1.html?v6#3069.xml",{"title":6,"description":6},[16,18],{"label":17,"url":6},"Internet y tecnología",{"label":19,"url":6},"Desarrollo de la web","acuerdo con contratista independiente por servicios de programacion","https://templates.business-in-a-box.com/imgs/400px/3069.png","https://templates.business-in-a-box.com/imgs/600px/3069.png",[24,16,18],{"label":25,"url":26},"Templates","/es/templates/",[28,30,33],{"label":29,"url":26},"Plantillas",{"label":31,"url":32},"Plantillas de acuerdos legales","/es/templates/business-legal-agreements/",{"label":34,"url":35},"Plantillas de acuerdos de servicios y consultoría","/es/templates/services-and-consulting/",[37,40,44,48,52,56,59,63,67,71,75,79],{"label":7,"url":38,"thumb":39,"extension":10},"/es/template/acuerdo-con-contratista-independiente-por-servicios-de-programacion-D3101","https://templates.business-in-a-box.com/imgs/250px/3101.png",{"label":41,"url":42,"thumb":43,"extension":10},"Acuerdo de contratista independiente","/es/template/acuerdo-de-contratista-independiente-D2779","https://templates.business-in-a-box.com/imgs/250px/2779.png",{"label":45,"url":46,"thumb":47,"extension":10},"Vendedor de bienes raíces Acuerdo de contratista independiente","/es/template/vendedor-de-bienes-raices-acuerdo-de-contratista-independiente-D2753","https://templates.business-in-a-box.com/imgs/250px/2753.png",{"label":49,"url":50,"thumb":51,"extension":10},"Certificación del contratista independiente","/es/template/certificacion-del-contratista-independiente-D2787","https://templates.business-in-a-box.com/imgs/250px/2787.png",{"label":53,"url":54,"thumb":55,"extension":10},"Acuerdo de servicios administrativos","/es/template/acuerdo-de-servicios-administrativos-D3145","https://templates.business-in-a-box.com/imgs/250px/3145.png",{"label":53,"url":57,"thumb":58,"extension":10},"/es/template/acuerdo-de-servicios-administrativos-D2781","https://templates.business-in-a-box.com/imgs/250px/2781.png",{"label":60,"url":61,"thumb":62,"extension":10},"Acuerdo con agencia de publicidad","/es/template/acuerdo-con-agencia-de-publicidad-D3699","https://templates.business-in-a-box.com/imgs/250px/3699.png",{"label":64,"url":65,"thumb":66,"extension":10},"Vencimiento del contrato por servicios","/es/template/vencimiento-del-contrato-por-servicios-D3768","https://templates.business-in-a-box.com/imgs/250px/3768.png",{"label":68,"url":69,"thumb":70,"extension":10},"Acuerdo de abstención con cláusula de desvinculación","/es/template/acuerdo-de-abstencion-con-clausula-de-desvinculacion-D3129","https://templates.business-in-a-box.com/imgs/250px/3129.png",{"label":72,"url":73,"thumb":74,"extension":10},"Segunda solicitud de renovación del acuerdo de servicios","/es/template/segunda-solicitud-de-renovacion-del-acuerdo-de-servicios-D3904","https://templates.business-in-a-box.com/imgs/250px/3904.png",{"label":76,"url":77,"thumb":78,"extension":10},"Acuerdo con un contador","/es/template/acuerdo-con-un-contador-D2774","https://templates.business-in-a-box.com/imgs/250px/2774.png",{"label":80,"url":81,"thumb":82,"extension":10},"Acuerdo acerca de las comisiones por ventas","/es/template/acuerdo-acerca-de-las-comisiones-por-ventas-D3455","https://templates.business-in-a-box.com/imgs/250px/3455.png",false,{"seo":85,"reviewer":97,"legal_disclaimer":101,"quick_facts":102,"at_a_glance":104,"personas":108,"variants":127,"glossary":147,"clauses":178,"how_to_fill":239,"common_mistakes":275,"faqs":300,"industries":325,"comparisons":344,"diy_vs_lawyer":357,"jurisdictions":372,"educational_modules":379,"related_template_ids_curated":389,"schema":390,"classification":391},{"meta_title":86,"meta_description":87,"primary_keyword":88,"secondary_keywords":89},"Acuerdo Programador Independiente (Word gratis)","Plantilla legal de acuerdo con programador independiente. Protege derechos de autor, especifica alcance, compensación y confidencialidad. Descarga en Word. Descarga gratis en Word y PDF.","acuerdo con contratista independiente por servicios de programación",[90,91,92,93,94,95,96],"contrato con programador freelance","acuerdo de servicios de programación","contrato independiente desarrollo web","acuerdo maestro con contratista","términos de pago programador independiente","derechos de autor código fuente","contrato trabajo por encargo programación",{"name":98,"credential":99,"reviewed_date":100},"Bruno Goulet","CEO, Business in a Box","2026-05-05",true,{"difficulty":103,"legal_review_recommended":101,"signature_required":101},"medio",{"what_it_is":105,"when_you_need_it":106,"whats_inside":107},"Acuerdo legal que formaliza la relación entre una empresa de desarrollo web y un programador independiente. Define alcance de servicios, compensación, derechos de propiedad intelectual y confidencialidad. Disponible como descarga en Word, completamente editable y listo para personalizar con tus datos.\n","Cuando contratas a un programador freelance para crear componentes específicos, integrar funcionalidades, desarrollar módulos o prestar servicios de programación puntuales. Esencial antes de iniciar el trabajo para evitar malentendidos sobre alcance, propiedad del código y derechos de autor.\n","Cláusulas sobre estado de contratista independiente, descripción de servicios mediante órdenes de trabajo, cronograma de entregas, especificaciones del proyecto, remuneración y calendario de pagos, diligencia profesional, comunicación de avances, exclusividad, reconocimiento de derechos de autor como \"trabajo por encargo\", y confidencialidad de materiales.\n",[109,112,115,118,121,124],{"title":110,"use_case":111},"Propietario de agencia de desarrollo web","Contrata programadores puntuales sin crear vínculo de empleo",{"title":113,"use_case":114},"Desarrollador web independiente","Protege su trabajo y especifica términos antes de comprometerse",{"title":116,"use_case":117},"Gerente de proyectos tecnológicos","Formaliza relaciones con freelancers mediante acuerdo maestro",{"title":119,"use_case":120},"Startup de software","Asigna tareas de programación con claridad sobre propiedad intelectual",{"title":122,"use_case":123},"Empresa de consultoría digital","Establece términos uniformes para múltiples órdenes de trabajo",{"title":125,"use_case":126},"Programador autónomo","Asegura pago, confidencialidad y respeto de horarios flexibles",[128,131,135,138,141,144],{"title":129,"when_to_use":130,"template_id":6},"Acuerdo simple (proyecto único)","Un solo proyecto puntual, sin necesidad de múltiples órdenes de trabajo",{"title":132,"when_to_use":133,"template_id":134},"Acuerdo maestro (múltiples proyectos)","Relación continua con el programador; cada proyecto se documenta por separado","D3069",{"title":136,"when_to_use":137,"template_id":6},"Acuerdo con garantía de confidencialidad reforzada","Proyecto sensible que requiere protección adicional de información",{"title":139,"when_to_use":140,"template_id":6},"Acuerdo con cláusula de no competencia","Necesitas evitar que el programador trabaje con competidores directos",{"title":142,"when_to_use":143,"template_id":6},"Acuerdo con período de prueba","Primeras tareas con un programador nuevo, antes de compromiso a largo plazo",{"title":145,"when_to_use":146,"template_id":6},"Acuerdo con licencia de propiedad compartida","El programador puede reutilizar código en otros proyectos con permiso",[148,151,154,157,160,163,166,169,172,175],{"term":149,"definition":150},"Contratista independiente","Persona física o jurídica que presta servicios sin vínculo de empleo, retiene control sobre su trabajo, y es responsable de sus propios impuestos y beneficios.",{"term":152,"definition":153},"Trabajo por encargo","Obra creada especialmente por encargo del cliente que, por ley, pertenece al cliente como propietario de derechos de autor, no al creador.",{"term":155,"definition":156},"Código fuente","Instrucciones en lenguaje de programación que el desarrollador escribe; forma legible y modificable del código.",{"term":158,"definition":159},"Código objeto","Versión compilada del código fuente, convertida a formato ejecutable pero no directamente legible para humanos.",{"term":161,"definition":162},"Orden de trabajo","Documento que especifica los detalles de cada tarea: descripción, especificaciones, fechas de entrega y compensación.",{"term":164,"definition":165},"Acuerdo maestro","Documento general que establece términos y condiciones que rigen múltiples órdenes de trabajo o proyectos sucesivos.",{"term":167,"definition":168},"Propiedad intelectual","Derechos legales sobre creaciones originales: código, documentación, diseños y otros materiales producidos en el proyecto.",{"term":170,"definition":171},"Diligencia razonable","Esfuerzo profesional y cuidadoso esperado de una persona competente para cumplir sus obligaciones.",{"term":173,"definition":174},"Alcance del trabajo","Descripción clara de qué se hará, qué no se incluye, límites del proyecto y resultados esperados.",{"term":176,"definition":177},"Cronograma de pago","Plan de fechas, montos y condiciones en que se abona la remuneración (anticipo, por hito, al finalizar, etc.).",[179,184,189,194,199,204,209,214,219,224,229,234],{"name":180,"plain_english":181,"sample_language":182,"common_mistake":183},"Identificación de las partes","Define quién es el programador (contratista) y quién es el desarrollador (empresa contratante), con datos legales y domicilios.","[NOMBRE DEL PROGRAMADOR], persona física con dirección en [DIRECCIÓN], y [NOMBRE DE SU COMPAÑÍA], compañía constituida según las leyes de [ESTADO/PROVINCIA].","Omitir datos legales completos o no especificar si el programador es persona física o jurídica, lo que puede generar confusión en responsabilidades fiscales.",{"name":185,"plain_english":186,"sample_language":187,"common_mistake":188},"Considerandos","Explica el contexto: quién son las partes, qué negocios tienen, por qué necesitan el acuerdo y qué experiencia aporta cada uno.","El Desarrollador está en el negocio de realización de páginas Web y necesita periódicamente servicios de un programador para crear componentes funcionales que se integren al diseño general del sitio Web.","Ignorar los considerandos creyendo que son solo redacción; son fundamentales para demostrar intención común ante un juez.",{"name":190,"plain_english":191,"sample_language":192,"common_mistake":193},"Vigencia del acuerdo","Establece la fecha de inicio y la fecha de finalización, o las condiciones bajo las cuales el acuerdo termina.","Este Acuerdo entra en vigencia el [FECHA] y continuará hasta finalizarse al completar el Alcance del trabajo no luego del [FECHA] o por decisión de ambas partes.","Dejar las fechas en blanco o no precisar si el acuerdo termina por cumplimiento de hito o por fecha fija, generando incertidumbre sobre la duración.",{"name":195,"plain_english":196,"sample_language":197,"common_mistake":198},"Estado de contratista independiente","Deja claro que el programador NO es empleado, retiene control total sobre su trabajo, y no es agente de la empresa salvo autorización específica.","El Programador tendrá entera y absoluta discreción sobre el modo y medio de llevar a cabo sus actividades. No será considerado empleado bajo ningún concepto ni actuará como agente del Desarrollador a menos que se autorice por escrito específicamente.","Ser ambiguo o vago sobre este punto; si un tribunal considera al programador como empleado, la empresa debe pagar impuestos retroactivos y beneficios.",{"name":200,"plain_english":201,"sample_language":202,"common_mistake":203},"Descripción de servicios","Define qué servicios prestará el programador, generalmente con referencia a un anexo detallado y órdenes de trabajo posteriores.","El Programador acepta prestar al Desarrollador los servicios descritos en el Adjunto A. Las actividades específicas de cada tarea estarán incluidas en órdenes de trabajo separadas firmadas por ambas partes.","Ser vago sobre el alcance; debe haber una descripción clara en el Adjunto A, de lo contrario surgirán disputas sobre qué se incluye y qué no.",{"name":205,"plain_english":206,"sample_language":207,"common_mistake":208},"Productos y especificaciones","Especifica qué entregables se producirán: código fuente, código compilado, documentación, y otros materiales según las especificaciones del proyecto.","Los productos incluirán todos los escritos del código de programación en forma de código fuente y código objeto, documentación y otros materiales solicitados por las especificaciones o por cualquier orden de trabajo.","No enumerar los entregables esperados; esto causa conflictos cuando el programador entrega menos de lo que la empresa esperaba.",{"name":210,"plain_english":211,"sample_language":212,"common_mistake":213},"Estándares de diligencia profesional","Compromete al programador a usar esfuerzo razonable, cumplir plazos, entregar trabajo que cumpla especificaciones y cumplir estándares industriales aceptados.","El Programador utilizará diligencia razonable para prestar servicios inmediatamente, cumplir fechas de entrega acordadas, y prestar servicios que cumplan con especificaciones acordadas y parámetros del proyecto, de forma eficiente y profesional según estándares industriales aceptados.","Omitir esta cláusula o hacerla muy débil; sin ella, es difícil argumentar incumplimiento si el trabajo es lento o de baja calidad.",{"name":215,"plain_english":216,"sample_language":217,"common_mistake":218},"Comunicación de avances","Requiere que el programador mantenga comunicación continua y presente reportes de progreso cuando se soliciten.","El Programador se comunicará continuamente con el Desarrollador de acuerdo con el avance logrado. A pedido del Desarrollador, preparará y entregará informes por escrito que resuman el progreso obtenido.","No establecer expectativas claras de comunicación; proyectos sin visibilidad llevan a sorpresas desagradables al final.",{"name":220,"plain_english":221,"sample_language":222,"common_mistake":223},"Exclusividad","Prohíbe al programador tener contacto directo con clientes de la empresa sin autorización, asegurando que la empresa sea el único enlace.","El Programador se abstendrá de tener contacto directo con ningún Desarrollador sin consentimiento anticipado y por escrito del Desarrollador, siendo intención que el Desarrollador actúe como único enlace con el Desarrollador.","Ser vago; si el programador contacta directamente a tu cliente y lo contrata para otro proyecto, pierdes control y futuras ganancias.",{"name":225,"plain_english":226,"sample_language":227,"common_mistake":228},"Remuneración y forma de pago","Define cómo se calcula la compensación (tarifa horaria, precio fijo, por hito), el monto, fecha de vencimiento y forma de pago.","La remuneración relativa a cada orden de trabajo se establecerá en la orden de trabajo correspondiente. La orden de trabajo también incluirá un cronograma de pago. [DESCRIBIR DETALLES: monto, fechas, forma de pago].","Dejar el monto o el cronograma vagos o no especificar en qué moneda se paga; esto genera conflictos sobre quién debe pagar primero.",{"name":230,"plain_english":231,"sample_language":232,"common_mistake":233},"Gastos","Aclara que el desarrollador solo paga lo especificado en la orden de trabajo y no cubre gastos adicionales a menos que se acuerden por escrito.","El Desarrollador no será responsable de ningún gasto además de la remuneración establecida en las órdenes de trabajo a menos que esté específicamente acordado en dicha orden de trabajo.","Omitir esta cláusula; sin ella, el programador puede reclamar reembolso de gastos no autorizados (viajes, software, etc.).",{"name":235,"plain_english":236,"sample_language":237,"common_mistake":238},"Propiedad intelectual y derechos de autor","Establece que todo el código, documentación y materiales creados son 'trabajo por encargo' y pertenecen íntegramente al desarrollador como propietario de derechos de autor.","El Programador reconoce y acepta que todos los materiales confidenciales creados se crearán como 'trabajos realizados por contrato' y que al Desarrollador se lo considerará el único y exclusivo autor y propietario legal de todos los derechos de autor y derechos de propiedad de dichos materiales.","No aclarar esto; si no está en el contrato, el programador podría reclamar que el código le pertenece y prohibir su uso o modificación.",[240,245,250,255,260,265,270],{"step":241,"title":242,"description":243,"tip":244},1,"Completa los datos de las partes","Ingresa nombre completo, tipo de entidad legal (persona física o compañía), estado/provincia de constitución, y domicilio completo tanto del programador como de la empresa contratante.","Verifica que los datos coincidan con documentos legales (cédula, RUC, registro mercantil, etc.) para evitar discrepancias.",{"step":246,"title":247,"description":248,"tip":249},2,"Define las fechas de vigencia","Establece la fecha de inicio del acuerdo y la fecha esperada de finalización al completar el alcance del trabajo.","Usa fechas realistas; si no sabes cuándo termina, especifica que el acuerdo continúa hasta que ambas partes acuerden lo contrario por escrito.",{"step":251,"title":252,"description":253,"tip":254},3,"Crea el Adjunto A con descripción de servicios","Describe en detalle qué servicios prestará el programador: qué módulos, funcionalidades, características técnicas específicas, etc. Vincula esto al Adjunto A que el acuerdo menciona.","Sé específico; evita frases genéricas como 'servicios de programación en general'. Enumera cada componente o funcionalidad esperada.",{"step":256,"title":257,"description":258,"tip":259},4,"Establece la remuneración y cronograma de pago","Especifica el monto total o la tarifa (horaria, por hito, por proyecto), la moneda, las fechas de vencimiento y la forma de pago (transferencia bancaria, cheque, etc.).","Si es una relación a largo plazo con múltiples órdenes, indica cómo se negociarán los montos en cada orden de trabajo.",{"step":261,"title":262,"description":263,"tip":264},5,"Define las órdenes de trabajo como anexos posteriores","Para cada proyecto o tarea específica, crea una orden de trabajo numerada que incluya descripción, especificaciones, fechas de entrega y compensación. Ambas partes deben firmar cada una.","Usa un formato consistente para todas las órdenes de trabajo; esto facilita seguimiento y evita confusiones.",{"step":266,"title":267,"description":268,"tip":269},6,"Revisa cláusulas clave y personaliza según tu jurisdicción","Verifica especialmente las cláusulas sobre derechos de autor, estatus de contratista independiente, y requerimientos fiscales de tu país. Ajusta referencias a leyes nacionales si es necesario.","Consulta un abogado local si tu país tiene regulaciones específicas sobre contratos con independientes o derechos de autor en trabajos por encargo.",{"step":271,"title":272,"description":273,"tip":274},7,"Solicita firma electrónica o física","Una vez personalizado, asegúrate de que ambas partes lo firmen (digitalmente si es permitido en tu jurisdicción) antes de que cualquiera comience a trabajar.","No comiences trabajo sin firma; sin ella, el acuerdo es difícil de ejecutar ante un tribunal.",[276,280,284,288,292,296],{"mistake":277,"why_it_matters":278,"fix":279},"Dejar espacios en blanco sin completar (fechas, montos, datos de las partes)","Un contrato incompleto es inválido o inefectivo; un juez puede interpretarlo en tu contra o anularlo por falta de términos esenciales.","Completa todos los campos con información específica antes de firmar; usa 'por determinar en la orden de trabajo' solo si es deliberado.",{"mistake":281,"why_it_matters":282,"fix":283},"No especificar el alcance exacto de servicios en el Adjunto A","Sin alcance claro, el programador puede entregar menos de lo esperado y reclamar que cumplió; genera pleitos costosos y demoras.","Enumera cada funcionalidad, módulo, característica y entregable esperado en el Adjunto A con detalles técnicos.",{"mistake":285,"why_it_matters":286,"fix":287},"Ser ambiguo sobre quién posee el código y los derechos de autor","Si no está claro que el código es 'trabajo por encargo' tuyo, el programador puede reutilizarlo en otros proyectos o reclamarte regalías.","Incluye explícitamente que todos los materiales son 'trabajos realizados por contrato' y que la empresa es propietaria de todos los derechos de autor.",{"mistake":289,"why_it_matters":290,"fix":291},"No aclarar que el programador es contratista independiente, no empleado","Si un tribunal lo considera empleado, debes pagar impuestos retroactivos, beneficios, indemnización y otros costos legales graves.","Deja bien claro en la cláusula de 'estado' que el programador retiene control total, no es agente tuyo, y es responsable de sus propios impuestos.",{"mistake":293,"why_it_matters":294,"fix":295},"Olvidar las órdenes de trabajo para proyectos específicos","Sin documentar cada tarea por separado, es imposible probar qué se acordó, cuándo vence, y cuánto se debe pagar para cada fase.","Crea una orden de trabajo numerada para cada proyecto o tarea, firmada por ambas partes, antes de que comience el trabajo.",{"mistake":297,"why_it_matters":298,"fix":299},"No incluir fecha de finalización o condiciones de terminación","Sin fecha de término claro, la relación laboral se vuelve indefinida y difícil de terminar sin riesgo legal.","Especifica una fecha de finalización esperada o las condiciones bajo las cuales el acuerdo puede ser terminado por cualquiera (p.ej., con 30 días de notificación).",[301,304,307,310,313,316,319,322],{"question":302,"answer":303},"¿Cuál es la diferencia entre un acuerdo con contratista independiente y un contrato de empleo?","En un contrato de empleo, tú tienes control sobre cómo, cuándo y dónde trabaja la persona, y ésta recibe beneficios (seguro, vacaciones, etc.). Con un contratista independiente, la persona retiene control total sobre su trabajo, no recibe beneficios y es responsable de sus impuestos. Este acuerdo formaliza ese estatus independiente. Es crítico ser consistente: si tratas al programador como independiente en el contrato pero luego lo controlas como empleado, las autoridades fiscales pueden reclasificarlo como empleado y exigirte retroactivos.\n",{"question":305,"answer":306},"¿Debo usar un abogado para revisar este contrato?","Sí, recomendamos revisión legal, especialmente si el proyecto es grande o involves propiedad intelectual sensible. Las leyes sobre derechos de autor y contratistas independientes varían por país. Un abogado local asegura que el acuerdo cumpla con regulaciones de tu jurisdicción, proteja tus derechos, y sea ejecutable ante un tribunal. Para proyectos pequeños y sencillos, esta plantilla es un buen inicio; para complejos o de alto valor, la revisión profesional es esencial.\n",{"question":308,"answer":309},"¿Cómo protejo mi código fuente si el programador es independiente?","Usa la cláusula de 'Propiedad Intelectual' para declarar que todo el código es 'trabajo por encargo' tuyo. Además, incluye una cláusula de confidencialidad que prohíba al programador divulgar o usar el código con otros clientes. Requiere que entregue todo el código fuente, documentación y credenciales de acceso al finalizar. Considera pedirle que firme un acuerdo de no divulgación (NDA) adicional si el código es muy sensible.\n",{"question":311,"answer":312},"¿Qué pasa si el programador no entrega a tiempo o la calidad es pobre?","El acuerdo incluye una cláusula sobre 'diligencia profesional' que requiere cumplimiento de fechas y estándares industriales. Si incumple, tienes derecho a rechazar la entrega, retener pago (si es por hitos) o rescindir el acuerdo. Documenta cada incumplimiento por escrito y notifica al programador. Si persiste, puedes retener la remuneración y buscar reclamación. Para protegerte mejor, vincula los pagos a hitos o entregas parciales verificables, no al final.\n",{"question":314,"answer":315},"¿Puedo usar este acuerdo si contrato a un programador de otro país?","Sí, pero debes ajustar referencias a leyes y jurisdicción. Especifica qué ley rige el contrato (la de tu país, la del programador, o una neutral como la de una provincia específica). Aclara cómo se resuelven disputas (arbitraje, mediación o litigio en qué país). Considera impuestos internacionales y moneda de pago. Si es internacinal, es recomendable revisar con un abogado especializado en comercio exterior para evitar sorpresas fiscales.\n",{"question":317,"answer":318},"¿Qué es una 'orden de trabajo' y cómo se vincula con este acuerdo?","Una orden de trabajo es un documento adicional que especifica cada proyecto o tarea individual: descripción del trabajo, especificaciones técnicas, fecha de entrega y compensación. El acuerdo maestro fija términos generales; las órdenes de trabajo describen cada encargo específico. Las órdenes también están sujetas a los términos del acuerdo a menos que se acuerde lo contrario por escrito. Usar órdenes de trabajo separadas protege a ambas partes: permite ajustar compensación por proyecto sin renegociar el contrato entero.\n",{"question":320,"answer":321},"¿Cómo evito que el programador contacte directamente a mis clientes?","El acuerdo incluye una cláusula de 'Exclusividad' que prohíbe contacto directo con clientes sin tu autorización por escrito. Comunica esto claramente al programador antes de iniciar trabajo. Si viola esta cláusula y roba un cliente, tienes base legal para demandarlo por daños y lucro cesante. Para mayor protección, combina esta cláusula con una de 'no competencia' que prohíba al programador trabajar con tus competidores directos durante el acuerdo y un período posterior (p.ej., 6 meses).\n",{"question":323,"answer":324},"¿Qué sucede si el programador se va a mitad del proyecto?","Sin fecha de término clara, puede ser difícil. Por eso es importante: (1) establecer una fecha de finalización esperada, (2) vincular pagos a hitos verificables (no todo al final), y (3) exigir documentación continua (código fuente, comentarios) entregada periódicamente. Si abandona el proyecto, documenta el incumplimiento, retén pagos pendientes y busca un reemplazo. Para proyectos largos o críticos, incluye una cláusula que permita rescindir con notificación (p.ej., 30 días) y especifica qué materiales deben entregarse al término.\n",[326,329,332,335,338,341],{"industry":327,"specifics":328},"Agencias de desarrollo web y diseño digital","Formalizan relaciones con programadores freelance para proyectos puntuales de desarrollo, integración de funcionalidades o mantenimiento de sitios web.",{"industry":330,"specifics":331},"Startups de software y tecnología","Protegen propiedad intelectual de código fuente y establecen términos claros con desarrolladores durante fases iniciales de producto.",{"industry":333,"specifics":334},"Empresas de comercio electrónico","Contratan programadores para personalizar plataformas, desarrollar módulos de pago, integraciones o mejoras en experiencia de usuario.",{"industry":336,"specifics":337},"Consultorías digitales y transformación digital","Utilizan acuerdos maestros para múltiples órdenes de trabajo con programadores, asegurando confidencialidad de datos de clientes.",{"industry":339,"specifics":340},"Empresas de SaaS (software como servicio)","Necesitan claridad sobre derechos de autor y reutilización de código para proteger su modelo de negocio recurrente.",{"industry":342,"specifics":343},"Organismos públicos y gubernamentales","Requieren acuerdos formales con contratistas que cumplan normas de transparencia, confidencialidad y auditoría fiscal.",[345,348,351,354],{"vs":346,"summary":347},"Carta simple de encargo","Una carta es más informal y breve, adecuada para tareas muy puntuales y de bajo riesgo. Este acuerdo es mucho más completo: incluye cláusulas de propiedad intelectual, confidencialidad, diligencia profesional, e status legal, que protegen mejor tanto al contratante como al programador. Usa la carta si es una tarea de días con un conocido; usa este acuerdo si es un proyecto de semanas o meses con consecuencias financieras reales.\n",{"vs":349,"summary":350},"Contrato de empleo o relación laboral","Un contrato laboral establece vínculos de subordinación: salario fijo, beneficios, jornada, controles. Este acuerdo mantiene la independencia: el programador controla su trabajo, no recibe beneficios, y es responsable de impuestos. Elige acuerdo de contratista si quieres flexibilidad y menor responsabilidad fiscal; elige empleo si necesitas lealtad, dedicación exclusiva y controlar cómo se hace el trabajo.\n",{"vs":352,"summary":353},"Acuerdo de confidencialidad simple (NDA)","Un NDA solo protege información confidencial; no define servicios, pagos ni derechos de propiedad. Este acuerdo es más comprensivo e incluye protección de confidencialidad dentro de un marco contractual completo. Puedes usar ambos: un NDA genérico + este acuerdo de servicios, o combinar protecciones dentro de este documento.\n",{"vs":355,"summary":356},"Propuesta de proyecto o presupuesto","Una propuesta es una oferta no vinculante; este acuerdo es un contrato legal vinculante. Usa una propuesta para presentar opciones y precios; una vez aprobada, trasladala a este acuerdo formal firmado por ambas partes. La propuesta es marketing; el acuerdo es protección legal.\n",{"heading":358,"middleRowLabel":359,"use_template":360,"template_plus_review":364,"custom_drafted":368},"¿Plantilla o abogado? ¿Qué te conviene?","Plantilla + revisión legal",{"best_for":361,"cost":362,"time":363},"Proyecto pequeño o de corto plazo con programador nuevo o conocido; presupuesto limitado.","Plantilla gratuita o bajo costo; solo tu tiempo de personalización.","30–60 minutos para completar y firmar.",{"best_for":365,"cost":366,"time":367},"Proyecto de mediano valor; quieres protección legal pero no necesitas borrador personalizado desde cero.","Plantilla + revisión legal por abogado: $200–500 USD.","2–3 días de revisión; tú completas, abogado revisa y sugiere ajustes.",{"best_for":369,"cost":370,"time":371},"Proyecto de alto valor, complejidad técnica o relación a largo plazo; necesitas cláusulas especializadas (no competencia, regalías, etc.).","Redacción personalizada: $500–2000+ USD según complejidad.","1–2 semanas; abogado redacta desde cero según tus necesidades específicas.",[373,376],{"code":374,"note":375},"mx","En México, un contrato con contratista independiente debe demostrar ausencia de subordinación para evitar reclasificación como empleado por autoridades fiscales (SAT). Revisa la Ley Federal del Trabajo. Especifica moneda (pesos) y considera si se aplica IVA al monto facturado.",{"code":377,"note":378},"es","En España, la relación de contratista independiente está regulada por la Ley de Contrato de Trabajo. Asegúrate de que el programador está dado de alta como autónomo. Define si aplica IVA. Ten en cuenta normativas sobre propiedad intelectual de la Ley de Propiedad Intelectual española.",[380,383,386],{"title":381,"summary":382},"Propiedad intelectual: ¿A quién le pertenece el código?","Por defecto en la mayoría de países, la persona que crea código es propietaria de derechos de autor. Para que tú seas propietario, el contrato debe declarar explícitamente que es 'trabajo por encargo'. Esta plantilla incluye esa cláusula. Aprende qué pasa si no lo haces: riesgos de litigios, reutilización no autorizada, y cómo protegerte.",{"title":384,"summary":385},"Estatus de contratista independiente vs. empleado: Diferencias fiscales y legales","Trabajar con un contratista cuesta menos que un empleado porque no pagas impuestos, seguro social ni beneficios. Pero debes demostrar independencia real (control sobre su trabajo, libertad de rechazo de tareas, otros clientes). Descubre qué pasa si confundes estos estatus y cómo auditorías fiscales pueden reclasificar a un independiente como empleado retroactivamente.",{"title":387,"summary":388},"Cómo negociar y redactar órdenes de trabajo que protejan ambas partes","Las órdenes de trabajo son documentos críticos que describen cada tarea. Aprende a redactarlas con suficiente detalle (especificaciones, entregas, plazos) sin ser tan rígidas que impidan flexibilidad. Incluye criterios de aceptación claros para evitar disputas sobre calidad y completitud.",[],{"emit_software_application":101,"emit_breadcrumb_list":101,"emit_faq_page":101,"emit_how_to":101,"emit_defined_term":101},{"primary_folder":392,"secondary_folder":393,"document_type":394,"industry":395,"business_stage":396,"tags":397,"confidence":403},"business-legal-agreements","services-and-consulting","agreement","general","all-stages",[398,399,400,401,402],"intellectual-property","confidentiality","independent-contractor","services-agreement","programming",0.95,"\u003Ch2>¿Qué es una plantilla "Acuerdo con contratista independiente por servicios de programación"?\u003C/h2>\n\u003Cp>Es un contrato legal que formaliza la relación entre tu empresa (o agencia de desarrollo) y un programador independiente. Define el alcance exacto del trabajo que realizará, el dinero que recibirá, cuándo lo entregará, y quién posee los derechos de propiedad intelectual del código creado. La plantilla viene lista en Word, completamente editable: solo completa los espacios en blanco con tus datos, nombres de las partes, fechas, montos y descripción del proyecto. Descárgalo gratis, personalízalo en minutos y firma con tu programador antes de iniciar trabajo.\u003C/p>\n\u003Ch2>Por qué necesitas este documento\u003C/h2>\n\u003Cp>Sin un acuerdo por escrito, tu relación con el programador está en el aire: no hay claridad sobre qué entregará, cuándo, a cuánto dinero tiene derecho, o quién es dueño del código una vez hecho. Esto causa conflictos costosos: el programador reclama pagos adicionales, entrega trabajo incompleto, o afirma que el código es suyo y puede reutilizarlo. Peor aún, autoridades fiscales pueden reclasificar al programador como tu empleado (no independiente) y exigirte retroactivos de impuestos y beneficios. Este acuerdo protege ambos lados: le deja claro al programador qué debe hacer y cuánto ganará; te protege a ti estableciendo que el código es tuyo como "trabajo por encargo" y que no es tu empleado.\u003C/p>\n",1781186095696]